建设工程施工合同纠纷 (2018)辽71民初1号
裁判要旨
该证据系连铁公司出具且盖有连铁公司的公章,该证据真实、合法,与本案具有一定关联,本院予以采信。6、金舍嘉苑D区施工期间影响工期和误工费明细、阶段性停工明细表、金舍嘉苑D区影响工期和误工实际发生的费用,用以证明因连铁公司的责任导致案涉工程总停工546天,该工程项目监理签字确认造成金舍嘉苑D区(二期)停工188天,根据2008年工程定额规定,经核算造成金宏公司金舍嘉苑D区(二期)施工停工损失为1888600元。连铁公司对此组证据的真实性提出异议,认为根据施工合同约定,金宏公司没有在28天内提出索赔,应视为放弃索赔,不应得到支持。本院经审查认为,阶段性停工明细表、金舍嘉苑D区影响工期和误工实际发生的费用表均系金宏公司单方制作,没有连铁公司予以确认,不能作为证据使用,故对这两份证据,本院不予采信;金舍嘉苑D区施工期间影响工期和误工费明细上有工程项目监理赵政凯的签名确认情况属实,故对该证据,本院予以采信。7、金舍嘉苑A区(一期)工程的报告、停工报告、建筑工程质量整改(停工)通知单及签收单、金舍嘉苑B15-17混凝土检验报告结果一览表、金舍嘉苑A、B区机械设备、材料及人力明细表,用以证明金舍嘉苑A
摘要
大连金宏建设集团有限公司与大连连铁房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文(节选)
{C} 沈阳铁路运输中级法院 民 事 判 决 书 (2018)辽71民初1号 原告(反诉被告):大连金宏建设集团有限公司,住所地辽宁省大连市金州区拥政街道****。 法定代表人:梁洪政,该公司总经理。 委托诉讼代理人:白晓茹,该公司预算部部长。 委托诉讼代理人:刘谟宏,该公司法律顾问。 被告(反诉原告):大连连铁房地产开发有限公司,住所地,住所地辽宁省大连市金州区站前街道盛滨花园**iv> 法定代……