建设工程施工合同纠纷 （2017）粤20民终4362号
裁判要旨
根据双方签订的建筑工程补充协议书的约定，工程初步计划在2011年5月底进行施工，完工日期为2011年11月30日，超期完工按相关规定处罚，争取在2011年10月1日前拆除正面排栅，根据上述初步计划、争取拆除字眼，结合下列因素：1、补充协议签订时，乙方未收到完整的施工图纸；2、合同亦未明确约定超期完工的法律责任；3、施工许可证在2012年1月17日才颁发；4、兆达公司三次分别因工程未办理质监手续、施工许可申请报建手续、在未取得施工许可证之前擅自施工而被建设主管部门责令停工；5、施工许可证批准的开工日期为2011年12月15日；6、2012年5月完工，具备初验条件；7、一期改造工程于2012年6月28日移交国杰公司；8、68次签署工程签证、工程现场签证单变更工程量；9、国杰公司最早从2012年3月11日开始与购房人签订房地产买卖合同出售利华星座名苑一期房屋等事实，认定双方没有约定确定的施工期间及完工时间，又存在诸多非兆达公司过错影响工期的因素，故对国杰公司关于兆达公司逾期完工、造成国杰公司损失的主张不予认定；根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉
摘要
中山市国杰房地产开发有限公司、广东兆达建工集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广东省中山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤20民终4362号上诉人（原审原告）：中山市国杰房地产开发有限公司，住所地广东省中山市板芙镇湖州管理区头坑围南北花园内，组织机构代码70763281-0。法定代表人：陈海华，该公司总经理。委托诉讼代理人：殷玲，广东卓正律师事务所律师。委托诉讼代理人：李凯，广东卓而立律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：广东兆达建工集团有限公司，住所地广东省茂……