建设工程施工合同纠纷 （2018）鄂01民终5358号
裁判要旨
本案争议的焦点为：1、中阳公司是否构成延误工期？2、中阳公司是否需履行更换不合格电缆、不合格给水管和不合格木门的义务，并承担包括电缆、给水管、木门拆除和安装的相关费用？一、关于是否构成延误工期？1、明确的竣工时间是延误工期的前提。双方签订《湖北省建设工程施工合同》对开工日期、竣工日期均未明确约定，只约定了合同工期总日历天数为240天。双方均认可开工时间为2010年12月10日，按照合同约定240天工期，竣工时间应为2011年8月6日。但双方在合同履行的过程中，一方面由于紫荆医院的建筑工程施工许可证于2011年8月5日才予以补办，导致工程因无建筑工程施工许可证擅自开工，被武昌区建设局下发《建设工程行政执法限期整改通知书》责令停工整改。另一方面，因有大量的工程变更及工作量的增加，两方面的因素导致有工期顺延的事实，双方对此均不持异议。但双方并未就工期顺延履行合同约定的31.1的相关手续，从而没有因工期顺延对竣工时间作出书面约定。故双方并未就竣工时间进行明确约定，进而无法确定是否延误工期。2、《承诺书》能否作为竣工时间的依据。现双方争议点是关于“2012年8月3日”这个时间节点。紫荆医院主张中
摘要
武汉紫荆医院、湖北中阳建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂01民终5358号上诉人（原审原告）：武汉紫荆医院，住所地武汉市武昌区和平大道***号。法定代表人：夏荣军，该医院总经理。委托诉讼代理人：李红华，湖北鑫卫律师事务所律师。委托诉讼代理人：万寿，湖北鑫卫律师事务所律师。上诉人（原审被告）：湖北中阳建设集团有限公司，住所地武汉市新洲区阳逻平江东路，现办公地址武汉市江岸区惠济路50号。法定代表人：周……