建设工程合同纠纷 （2018）川33民终80号
裁判要旨
关于案涉工程逾期竣工原因。原、被告签订的《建设工程施工合同》约定计划开工日期：2014年8月1日，计划竣工日期：2017年6月30日，工程总日历天数：1064天（工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准）；2016年10月26日工程主体完工，后停工至今。原告诉称工程于2014年8月1日开工至今仍未完工系因被告延误工期造成，并提交第九组证据《工程开工报审表》《监理工程师通知单》《低压供用电合同》《工程项目排水备案联系函》及《收据》予以证明，被告辩称工程逾期系原告自身原因和有关部门要求造成，被告同时提交本诉第二组证据《康定县环境保护局关于康定榆林宫酒店建设项目环境影响登记表的批复》《建设用地规划许可证》《康定市住房和城乡规划建设局关于康定榆林宫酒店建设项目初步设计的批复》《四川省建设工程施工图审查备案通知书》《建设工程规划许可证》《四川省建设工程施工总承包合同备案表》《项目报建表》《建设工程施工生产安全报监备案书》《建设工程质量监督报监登记书》《建设工程施工许可证》；第三组《地基验槽记录》《报告》；第四组证据《康定地区冬期施工停工通知》（甘建质安监
摘要
康定德胜旅游项目开发有限责任公司与四川智鸿建设工程有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
四川省甘孜藏族自治州中级人民法院民 事 判 决 书(2018)川33民终80号上诉人（原审本诉原告，反诉被告）：康定德胜旅游项目开发有限责任公司。住所地：四川省康定市。法定代表人：姜海宇，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李玥斌，四川益州律师事务所律师（特别授权）。被上诉人（原审本诉被告，反诉原告）:四川智鸿建设工程有限公司。住所地：四川省康定市。法定代表人：彭志忠，该公司董事长。委托诉讼代理人：宋……