建设工程施工合同纠纷 （2017）黔04民初104号
裁判要旨
鉴定机构对其鉴定意见到庭接受质询并对鉴定结论作出合理说明，故鉴定意见所认定的君天·朗泊湾S7-1、S16-1环形商业体和S19-3接待还房及还房工程造价为16533132.71元予以采信。对于鉴定机构未鉴定的挖掘机进出场费和停工损失费用，本院是否予以支持在裁判理由部分予以阐明。 根据双方当事人的举证、质证，各方庭审陈述、本院询问及本院对证据的认定，查明以下事实： 被告雍氏公司与原告于2014年6月18日签订《建设工程施工合同（内部承包合同）》（以下简称《施工合同》），合同约定：原告承建普定县君天·朗泊湾工程土建工程及附属工程，含水电安装工程（门窗及护栏、电梯安装工程、消防工程、供水室外管网工程、供电高低压配电及商品房水、电一户一表安装工程，室外一户一表前通水、通电工程不在承包范围。）计划开工日期为2014年7月1日，竣工日期2015年6月30日，工期总日历数365天。工程质量符合竣工备案制合格。施工合同未约定工程总价款，在第三部分《专用合同条款》1.1.11.10条和11.1条约定按照《贵州省建筑工程计价定额》（2004版）计价标准、《贵州省装饰、装修工程计价定额》（2004版）、《贵
摘要
苏虹与贵州雍氏置业有限公司、十一冶建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
贵州省安顺市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）黔04民初104号 原告：苏虹,女,汉族,1970年3月29日生,住四川省蓬安县。 委托诉讼代理人：谢金良，系贵州庭野律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。 被告：贵州雍氏置业有限公司。住所地：贵州省安顺市普定县城关镇安织公路旁。统一社会信用代码915204220760361222。 法定代表人：雍峪，系公司董事长。 委托诉讼代理人：白中……