建设工程施工合同纠纷 （2016）辽02民初437号
裁判要旨
根据诉辩双方的主张，本案争议的焦点为：一、停工损失的责任主体；二、停工损失数额的确定。关于停工损失责任主体，本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。根据停工令以及停工报告的内容，案涉工程因长兴岛中心医院方案调整由被告长兴岛工务中心通知原告河北建设公司予以停工，被告长兴岛工务中心应赔偿原告河北建设公司相应的停工损失。被告长兴岛工务中心主张长兴岛中心医院方案调整系因其合作方的原因导致，与其无关。《中华人民共和国合同法》第一百二十一条规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。被告长兴岛工务中心主张方案调整系第三方原因，并未提交相关的证据；即使其主张成立，按照上述规定，被告长兴岛工务中心的合作方并非案涉建设工程施工合同的当事人，被告长兴岛工务中心作为原告河北建设公司的合同相对方，仍应当对停工损失承担赔偿责任。关于停工损失数额的确定，原告河北
摘要
河北建设集团股份有限公司与大连长兴岛经济区工程建设事务中心建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）辽02民初437号原告：河北建设集团股份有限公司（原河北建设集团有限公司），住所地河北省保定市竞秀区鲁岗路125号。法定代表人：李宝忠，该公司董事长。委托诉讼代理人：吴彦彬、那瀛瀛，辽宁群宣律师事务所律师。被告：大连长兴岛经济区工程建设事务中心，住所地大连长兴岛经济区长兴岛街道三堂村。法定代表人：周福石，该中心主任。委托诉讼代理人：王莉、李思浓……