建设工程施工合同纠纷 （2019）黔02民终478号

本案是基于上诉人矿建公司与被上诉人宏盛公司为建设六盘水市六枝特区那平路宏盛大厦1栋项目施工过程中而引发的纠纷，对此双方在2016年就此纠纷提起本诉和反诉后，六盘水市六枝特区人民法院作出（2016）黔0203民初1528号判决和本院作出的（2017）黔02民终910号民事判决已经发生法律效力。按照上诉人矿建公司与被上诉人宏盛公司签订的《施工合同补充协议》约定：“承包人（即矿建公司）全部交纳履约保证金后，若因发包人（即宏盛公司）原因造成工程不能如期开工或被政府相关部门责令停工的，发包人除了无条件退还承包人的叁佰万元履约保证金外，还得按承包人实际交纳履约保证金的时间按银行同期贷款基准利率的两倍赔偿承包人的损失。”上诉人在进场施工前的2015年1月14日支付给被上诉人履约保证金300万元，在（2016）黔0203民初1528号案件中，上诉人认为被上诉人没有取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等合法施工手续，造成工程被六枝特区住建局责令停工，其在反诉请求人民法院判决被上诉人退还工程保证金300万元时，完全可以根据《施工合同补充协议》的约定提出请求被上诉人支付“按承包人实际交纳履约保证金的时

本案是基于上诉人矿建公司与被上诉人宏盛公司为建设六盘水市六枝特区那平路宏盛大厦1栋项目施工过程中而引发的纠纷，对此双方在2016年就此纠纷提起本诉和反诉后，六盘水市六枝特区人民法院作出（2016）黔0203民初1528号判决和本院作出的（2017）黔02民终910号民事判决已经发生法律效力。按照上诉人矿建公司与被上诉人宏盛公司签订的《施工合同补充协议》约定：“承包人（即矿建公司）全部交纳履约保证金后，若因发包人（即宏盛公司）原因造成工程不能如期开工或被政府相关部门责令停工的，发包人除了无条件退还承包人的叁佰万元履约保证金外，还得按承包人实际交纳履约保证金的时间按银行同期贷款基准利率的两倍赔偿承

贵州省六盘水市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）黔02民终478号上诉人（原审原告）：广西矿建集团有限公司，住所地广西壮族自治区柳州市柳邕路**。统一社会信用代码：914502001986046260。法定代表人：刘海蔚，该公司董事长。被上诉人（原审被告）：六枝特区宏盛置业有限公司，住，住所地六枝特区平寨镇那平路光花园）。统一社会信用代码：9152020358068943XE。法定代表人：……