委托代建合同纠纷 （2019）鲁03民终3611号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。一、关于合同解除的问题。根据双方签订的《闫庄村旧村改造合作开发协议》，青丘文化及承继权利义务的受让方黄河楼旅游负有自开工一年内完成居民安置用房建设并达到入住条件的义务。黄河楼旅游和青丘文化称因闫马村委未提供开工手续材料、且存在额外获取保证金的行为，造成工期顺延的辩称理由，其并未提供因该事由申请工程顺延且顺延事由符合合同约定的证据。相反，根据县、镇人民政府等部门签署的历次审批表及各级财政的付款凭证记录，闫马村委在合同履行过程中将本应由黄河楼旅游和青丘文化垫付工程款变更为拨付款工程，目的在于保障居民安置用房建设工程按期完工。黄河楼旅游和青丘文化的辩称理由与闫马村委的履约行为相悖，且无证据支持，不予采纳。因黄河楼旅游和青丘文化自2013年9月开工至今未履行竣工交付居民安置用房的合同义务，闫马村委依据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定解除合同并通知黄河楼旅游和青丘文化的行为符合法律规定，对闫马村委解除与青丘文化、黄河楼旅游之间的《闫庄村旧村改造合作开发协议》予以确认和采信。二、关于返还超额支付的工程款问题。根
摘要
《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。一、关于合同解除的问题。根据双方签订的《闫庄村旧村改造合作开发协议》，青丘文化及承继权利义务的受让方黄河楼旅游负有自开工一年内完成居民安置用房建设并达到入住条件的义务。黄河楼旅游和青丘文化称因闫马村委未提供开工手续材料、且存在额外获取保证金的行为，造成工期顺延的辩称理由，其并未提供因该事由申请工程顺延且顺延事由符合合同约定的证据。相反，根据县、镇人民政府等部门签署的历次审批表及各级财政的付款凭证记录，闫马村委在合同履行过程中将本应由黄河楼旅游和青丘文化垫付工程款变更为拨付款工程，目的在于保障居民安置用房建设工程按期
正文（节选）
山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁03民终3611号 上诉人（原审被告）：淄博黄河楼旅游开发有限公司。住所地：山东省高青县青城路**。 法定代表人：张敏，董事长。 委托诉讼代理人：逯志亮，山东盛强律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：高青县高城镇闫马村村民委员会。。住所地：山东省高青县高城镇闫马村 法定代表人：马延刚，主任。 委托诉讼代理人：许红波，山东同方律师事务所律……