建设工程施工合同纠纷 （2018）陕10民初2号
裁判要旨
滑坡体治理工程停工后，经商洛市信宇勘测咨询有限公司进行实际测量计算，总的土石方量为647457.6立方米，已完成开挖土石方量为623800立方米，未完成剩余土石方量为24041.4立方米。其中李建华完成120431立方米，赵兴学完成503369立方米，商南县豪迪油脂有限公司聘请的林家沟滑坡体治理项目总工程师周晓堂、豪迪公司负责滑坡体治理项目的经理刘万祥签字认可。赵兴学完成的土石方量经过被告施工负责人以及技术负责人签字认可，被告方没有证据证明原告主张的方量数据不实。且经本院对商南豪迪公司的项目技术总负责人周晓堂调查，其对林家沟滑坡体治理的整个过程以及赵兴学等人施工的方量问题进行了较为详尽的陈述，对豪迪公司的有关疑点也进行了合理的解释说明，周晓堂的陈述真实、可信。在庭审中豪迪公司当时的项目负责人刘万祥也出庭进行了作证。因此，原告主张的土石方量应予认定。3、针对滑坡体次生灾害治理，即第三期工程，商南豪迪公司是否支付过赵兴学170余万元的工程款。本院认为，豪迪公司提出两笔已支付的款项：第一笔110万元（其中20万元质保金，90万元的工程款），赵兴学认为是第一期的工程款。由于双方工程涉及第一期、
摘要
赵兴学与陕西商南豪迪油脂有限公司建设工程施工合同纠纷一审判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
陕西省商洛市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕10民初2号原告：赵兴学，男，汉族，生于1975年10月18日，住商南县。委托诉讼代理人：陈族良，陕西秦东律师事务所律师。被告：陕西商南豪迪油脂有限公司。住所地：陕西省商南县。法定代表人：王斌，公司董事长。委托诉讼代理人：李洪友、赵婉丽，四川纪明律师事务所律师。原告赵兴学诉被告陕西商南豪迪油脂有限公司（以下简称豪迪公司）建设工程施工合同纠纷一……