建设工程施工合同纠纷 （2018）云23民终140号
裁判要旨
2017年4月1日，久瑞公司、显途公司订立的《土石方施工承包合同》合法有效，本应由显途公司独立完成的土石方施工项目，其又转包给吴平组织施工，吴平是土石方实际施工人。2017年5月10日，久瑞公司仍然向吴平作出承诺，显途公司不付款由其付款，且在承诺书中基本说明了吴平与显途公司土石方施工转包关系、吴平施工过程。2017年8月9日，久瑞公司、显途公司的工程项目负责人曹玉琨、乔杰仍然与吴平在情况说明上签署姓名，约定协商确认施工的工程量及付款时间。久瑞公司、显途公司的上述行为均表明，其未严格执行双方签订的合同，没有因未交清保证金而自动解除合同，停工的原因是行政职能部门的停工通知，久瑞公司、显途公司的辩解意见不予采纳，久瑞公司、显途公司应对实际施工人吴平付出劳动后产生施工费用承担连带责任给予支付，对吴平的诉讼请求予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条、第二十条、第二十六条的规定，判决：由久瑞公司与显途公司承担连带责任向吴平支付施工费用154000元。二审中，经征询各方当事人对一审判决认定事实的意见，
摘要
云南久瑞生物科技开发有限公司、河北显途建筑工程有限公司与吴平建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
云南省楚雄彝族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2018）云23民终140号上诉人（原审被告）：云南久瑞生物科技开发有限公司。住所地：昆明市盘龙区北京路与白云路交叉口西南角心景假日大厦****。法定代表人：陈建周，公司总经理。委托诉讼代理人：梅大刚，男，公司员工。代理权限：特别授权代理。上诉人（原审被告）：河北显途建筑工程有限公司。住所地。住所地：河北省石家庄裕华区西美五洲天地7-2203iv……