建设工程施工合同纠纷 （2017）黔05民再50号
裁判要旨
本案的焦点是杨树友与赵仕文签订的《土石方开挖工程劳务协议书》的合同相对人是谁以及杨树友的停工损失应由谁承担。长江公司及民众公司对《平基土石方工程劳务协议》的真实性均予以认可，虽然杨树友与赵仕文签订的《土石方开挖工程劳务协议书》中所用长江公司印章为伪造，赵仕文也没有长江公司的授权，但杨树友却是基于对长江公司以及前合同的信任而与赵仕文签订协议。在赵仕文持有长江公司的委托书及资质证明的情况下，杨树友有理由相信赵仕文的行为是代表长江公司，且杨树友也是依据与赵仕文签订的协议实际进场施工而成为本案实际施工者。根据《中华人民共和国合同法》第四十九条的规定，赵仕文与杨树友签订合同的行为构成表见代理，该代理行为所产生的法律后果应由被代理人长江公司承担。从2013年2月8日民众公司曾直接向杨树友支付100万元工程预付款的行为可知，民众公司对杨树友才是金沙县花滩新型农村社区平基土石方工程实际施工人的事实是明知的。赵仕文并非涉案项目的实际施工人，对杨树友施工的实际方量并不真正清楚，在没有得到杨树友授权的情况下，其无权代表杨树友对施工方量进行结算，其与民众公司的结算行为极有可能损害实际施工人杨树友的利益。《花滩
摘要
杨树友建设工程施工合同纠纷再审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
贵州省毕节市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2017)黔05民再50号 再审申请人(一审原告，二审上诉人)：杨树友，男，1966年3月5日出生，彝族，四川省雅安市人，住四川省雅安市荥经县。 委托代理人(一般授权代理)：龙成，四川省法奥律师事务所律师。 再审被申请人(一审被告，二审上诉人)：贵阳民众房地产开发有限公司，组织机构代码：75536803-0。 住所地：贵阳市小河区漓江路1号。 法定代……