建设工程施工合同纠纷 （2019）皖02民终2313号

本案争议焦点为：1.鹏达安徽分公司、何春节是否应承担提交全部竣工验收备案资料并协助办理备案手续的义务，并赔偿未及时办理产权证导致的损失；2.工期违约的损失如何认定；3.“垫付”工人工资的利息是否应该给付；4.关于开具3000000元增值税发票问题。争议焦点1，《建设工程质量管理条例》第16条的规定，建设工程完工后，承包单位应当按照国家竣工验收的有关规定，向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，请建设单位组织竣工验收。按照合同约定，工程具备竣工验收条件的，鹏达安徽分公司应当按照国家工程竣工验收有关规定向安瑞公司提供竣工资料及竣工验收报告，竣工验收报告经安瑞公司认可后28天内，鹏达安徽分公司递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方依约结算。2014年3月4日，鹏达安徽分公司向安瑞公司提交了案涉工程的结算报告及结算资料，安瑞公司盖章签收，并写明未审核资料完整性。由此可见，鹏达安徽分公司只向安瑞公司提交了结算报告及结算资料，而并未按照约定向安瑞公司提交竣工资料及竣工验收报告。鹏达安徽分公司不提交竣工资料及竣工验收报告的行为违反合同约定，应当承担继续履行的法律责任，何春节作为实际施工人，应履行

本案争议焦点为：1.鹏达安徽分公司、何春节是否应承担提交全部竣工验收备案资料并协助办理备案手续的义务，并赔偿未及时办理产权证导致的损失；2.工期违约的损失如何认定；3.“垫付”工人工资的利息是否应该给付；4.关于开具3000000元增值税发票问题。争议焦点1，《建设工程质量管理条例》第16条的规定，建设工程完工后，承包单位应当按照国家竣工验收的有关规定，向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，请建设单位组织竣工验收。按照合同约定，工程具备竣工验收条件的，鹏达安徽分公司应当按照国家工程竣工验收有关规定向安瑞公司提供竣工资料及竣工验收报告，竣工验收报告经安瑞公司认可后28天内，鹏达安徽分公司递

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖02民终2313号上诉人(原审原告)：芜湖安瑞光电有限公司。法定代表人：林科闯，该公司董事长。委托诉讼代理人：戈运龙，安徽皖通律师事务所律师。上诉人（原审被告):鹏达建设集团有限公司安徽分公司。负责人：马克军，该分公司经理。委托诉讼代理人：张志勇，系鹏达公司员工。上诉人（原审被告):何春节。委托诉讼代理人：秦尤佳，上海金茂凯德（芜湖）律师事务……