建设工程施工合同纠纷 (2021)苏03民终429号

案号
(2021)苏03民终429号
法院
江苏省徐州市中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2021
地域
江苏省徐州市
裁判日期
2021-04-07

裁判要旨

涉案工程一个月内完工不符合常理,系不了解电力工程的施工特点。南城公司辩称,1.关于开工、竣工时间的认定。一审法院查明事实清楚。2.关于涉案工程是否存在质量问题,以及质量整改违约金的问题。一审中,苏通公司主张经过四次整改并提供工程竣工验收整改记录卡,质量违约金为8万元;一审法院认定为两次,判决整改违约金为4万元。南城公司认可一审人民法院的判决,请求驳回上诉人的上诉请求。南城公司向一审法院提出诉讼请求:1、判令苏通公司支付延误工期违约金166000元(违约期间为2019年3月9日至2019年8月13日);2、判令苏通公司支付质量整改违约金80000元;3、判令苏通公司支付联络线质量违约金200000元;4、判令苏通公司赔偿减少工程量损失509542.53元;5、判令苏通公司赔偿南城公司延误工期造成的管理成损失746889元;6、判令苏通公司赔偿南城公司名誉损失1000000元;7、请求撤销双方于2019年8月26日签订的《补充协议》;8、诉讼费用由苏通公司承担。一审法院认定事实如下:2018年10月南城公司就徐州市2013-14号地块九里怡园住宅小区电力配套工程发布招标文件,招标文件对工程

摘要

涉案工程一个月内完工不符合常理,系不了解电力工程的施工特点。南城公司辩称,1.关于开工、竣工时间的认定。一审法院查明事实清楚。2.关于涉案工程是否存在质量问题,以及质量整改违约金的问题。一审中,苏通公司主张经过四次整改并提供工程竣工验收整改记录卡,质量违约金为8万元;一审法院认定为两次,判决整改违约金为4万元。南城公司认可一审人民法院的判决,请求驳回上诉人的上诉请求。南城公司向一审法院提出诉讼请求:1、判令苏通公司支付延误工期违约金166000元(违约期间为2019年3月9日至2019年8月13日);2、判令苏通公司支付质量整改违约金80000元;3、判令苏通公司支付联络线质量违约金20000

正文(节选)

江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)苏03民终429号上诉人(原审被告):江苏苏通电力工程有限公司,住所地新沂市唐店街昆山路**。法定代表人:朱华明,该公司董事长。委托诉讼代理人:刘志云,江苏天根律师事务所律师。被上诉人(原审原告):徐州市南城房屋开发有限公司,,住所地徐州市淮海西路延长段**法定代表人:王玉海,该公司董事长。委托诉讼代理人:黄广同,男,汉族,该公司项目经理。委托……