建设工程施工合同纠纷 （2013）渝三中法民终字第00898号

本案双方当事人争议的焦点是：一、中慧房产公司和金澳电力安装公司在履行合同过程中各自是否有违约行为？二、7个高压电柜是由金澳电力安装公司安装完毕还是由中慧房产公司另行委托他人安装完毕？三、7个高压电柜的价值如何确定？四、双方的实际损失是多少？第一、对中慧房产公司和金澳电力安装公司在履行合同过程中各自是否有违约行为的问题。中慧房产公司与金澳电力安装公司签订了《电气安装工程施工承包合同》后，因相关职能部门批准的出线位置与合同约定位置不一致，双方因此签订了《补充协议》加以变更，但仍执行包干价680万元。金澳电力安装公司在施工中，基于安全角度考虑向中慧房产公司提出走架空线路。中慧房产公司鉴于是包干价且迫切需要尽早完工通电，因而出面向规划部门申请走驾空线路，其行为属履行《电气安装工程施工承包合同》中“甲方配合乙方搞好其他接洽和协调工作”义务，因此，中慧房产公司无违约行为。金澳电力安装公司不仅未在《补充协议》约定的期限内与电力部门谈妥相关事宜，而且在改变外线电缆线路走向未获准许的情况下，仍未及时铺设电缆，致使工期一再延误，因此，金澳电力安装公司存在违约行为。中慧房产公司依约有权解除合同。由于金澳电力

本案双方当事人争议的焦点是：一、中慧房产公司和金澳电力安装公司在履行合同过程中各自是否有违约行为？二、7个高压电柜是由金澳电力安装公司安装完毕还是由中慧房产公司另行委托他人安装完毕？三、7个高压电柜的价值如何确定？四、双方的实际损失是多少？第一、对中慧房产公司和金澳电力安装公司在履行合同过程中各自是否有违约行为的问题。中慧房产公司与金澳电力安装公司签订了《电气安装工程施工承包合同》后，因相关职能部门批准的出线位置与合同约定位置不一致，双方因此签订了《补充协议》加以变更，但仍执行包干价680万元。金澳电力安装公司在施工中，基于安全角度考虑向中慧房产公司提出走架空线路。中慧房产公司鉴于是包干价且迫

重庆市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2013）渝三中法民终字第00898号上诉人（原审被告、反诉原告）：重庆金澳电力设备安装工程有限公司，住所地重庆市江北区建新北路8号30-18，现住重庆市北部新区泰山大道121号海龙居3栋1-1，组织机构代码66088402-4。法定代表人：颜瑞福，该公司董事长。委托代理人：余晓雷，男，1969年12月8日出生，汉族，重庆金澳电力设备安装工程有限公司职工，……