建设工程施工合同纠纷 （2017）皖05民终179号

案件争议焦点如下：1.《解除协议书（二）》的效力问题及《解除协议书（二）》中双方确定工程费用总额为5400000元是否损害了其他股东的利益。2.王颖年、郑晓斌是否应当承担一般担保责任。3.华城公司是否应当支付逾期付款利息及其他损失。1.关于《解除协议书（二）》的效力问题。《中华人民共和国合同法》第三十七条规定：采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。虽然《解除协议书（二）》约定了“本协议自双方法定代表人签字并盖单位章后生效”，且经鉴定，该协议书中华城公司法定代表人“王颖年”的签名并非本人所签。但2015年12月15日、2015年12月17日兴邦公司与华城公司往来函件中均未对《解除协议书（二）》的效力提出异议，双方仅对《解除协议书（二）》的付款问题进行磋商。从2015年5月29日华城公司向兴邦公司致函及2015年8月10日双方签署的移交资料清单可见，华城公司与兴邦公司均按照《解除协议书（二）》履行了主要义务。应视为双方对合同所附生效条件的内容进行了变更，华城公司按协议约定支付了首期1000000元工程款，兴邦公司按协议约定在收到10

案件争议焦点如下：1.《解除协议书（二）》的效力问题及《解除协议书（二）》中双方确定工程费用总额为5400000元是否损害了其他股东的利益。2.王颖年、郑晓斌是否应当承担一般担保责任。3.华城公司是否应当支付逾期付款利息及其他损失。1.关于《解除协议书（二）》的效力问题。《中华人民共和国合同法》第三十七条规定：采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。虽然《解除协议书（二）》约定了“本协议自双方法定代表人签字并盖单位章后生效”，且经鉴定，该协议书中华城公司法定代表人“王颖年”的签名并非本人所签。但2015年12月15日、2015年12月17

安徽省马鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖05民终179号上诉人（原审被告）：马鞍山中鹏置业有限公司，住所地安徽省马鞍山市雨山区碧溪丽景城市花园18-8号。法定代表人：周立中，该公司董事长。上诉人（原审被告）：郑晓斌，男，汉族，1969年7月15日生，马鞍山中鹏置业有限公司股东，住安徽省合肥市。上述两上诉人共同的委托诉讼代理人：张春来，男，马鞍山中鹏置业有限公司法律顾问。被上诉人（……