建设工程施工合同纠纷 （2016）鲁10民终2734号

黄海公司具备一级建筑企业施工资质，可以承包涉案工程，双方所签建设工程施工合同亦为其真实意思表示，合法有效，双方均应严格按照合同约定履行各自的义务。双方已委托审计机构对涉案工程造价予以审定，最终审定造价为13931482.51元，审减造价3280320.41元，定案表中一并注明审计不包括提前及延误工期的奖罚及其他扣款项，黄海公司提供变更、签字项目审计报告的具体扣减项目、金额明细，与审减金额一致，足以证明审减金额并非本次诉请的延误工期损失。双方所签合同为固定总价合同，根据固定总价合同的特点及合同约定，对于当事人能够合理预见的风险所导致工程成本增减是不作调整的，但本案中因工程设计变更、养殖户阻挠施工、政府修路事实客观存在，该事实足以导致工程延误，并造成建筑设备租赁费用、人工费用不合理增加，如遇材料价格、人工价格上涨，会进一步导致黄海公司费用增加。上述费用增加，超出合理预见范围，造成工期延误的事由显然因为项目业主设计不当、工程选址距离貂场过近、施工前期准备不足、工程现场突发情况，不能归责于施工方，应当合理调整工程造价以平衡当事人的利益。故黄海公司要求九四二五九部队支付延误工期损失，理由正当，予

黄海公司具备一级建筑企业施工资质，可以承包涉案工程，双方所签建设工程施工合同亦为其真实意思表示，合法有效，双方均应严格按照合同约定履行各自的义务。双方已委托审计机构对涉案工程造价予以审定，最终审定造价为13931482.51元，审减造价3280320.41元，定案表中一并注明审计不包括提前及延误工期的奖罚及其他扣款项，黄海公司提供变更、签字项目审计报告的具体扣减项目、金额明细，与审减金额一致，足以证明审减金额并非本次诉请的延误工期损失。双方所签合同为固定总价合同，根据固定总价合同的特点及合同约定，对于当事人能够合理预见的风险所导致工程成本增减是不作调整的，但本案中因工程设计变更、养殖户阻挠施工

山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁10民终2734号上诉人（原审被告、反诉原告）：中国人民解放军九四二五九部队，部队所在地山东省蓬莱市。法定代表人：于国栋，旅长。委托诉讼代理人：宋振明，山东同杰律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：烟台市黄海建筑工程有限公司，住所地烟台市莱山区樗岚村。法定代表人：王相泽，经理。委托诉讼代理人：泮玉宝，男，该公司项目经理。委托诉讼代理……