装饰装修合同纠纷 （2019）陕01民终7154号
裁判要旨
刘亚莉、海派龙公司2017年11月11日签订的《西安市家庭居室装饰装修工程施工合同》是双方真实意思表示，该合同不违反法律的禁止性规定，故该合同合法有效。该合同确认了刘亚莉在签订前一份合同后向海派龙公司员工缴纳10000元定金和350000元的工程款，海派龙公司给刘亚莉出具有收据，故应确认刘亚莉在签订该合同前交给海派龙公司的工程款为360000元。海派龙公司对刘亚莉在合同履行期间给付工程款521000元无异议，对该事实予以确认，确认刘亚莉共计给付海派龙公司工程款为881000元。施工期间，海派龙公司按照其公司制度安排员工蒋保国为刘亚莉工程现场工长并负责组织施工，故蒋保国实施的行为应属职务行为，该蒋实施的行为后果应该由海派龙公司承担。因海派龙公司的工作不到位，导致刘亚莉的房屋装修工程未在约定的期间完工。工程停工已达一年多时间，在停工期间，双方曾多次交涉，海派龙公司至今仍然停工，导致刘亚莉合同目的不能实现，双方继续履行合同已不现实，故对刘亚莉请求解除合同予以支持。本院委托评估机构的评估结论确认海派龙公司已完成的工程量价值为368089元，海派龙公司实际收取刘亚莉的工程款为881000元，多收
摘要
刘亚莉、海派龙公司2017年11月11日签订的《西安市家庭居室装饰装修工程施工合同》是双方真实意思表示，该合同不违反法律的禁止性规定，故该合同合法有效。该合同确认了刘亚莉在签订前一份合同后向海派龙公司员工缴纳10000元定金和350000元的工程款，海派龙公司给刘亚莉出具有收据，故应确认刘亚莉在签订该合同前交给海派龙公司的工程款为360000元。海派龙公司对刘亚莉在合同履行期间给付工程款521000元无异议，对该事实予以确认，确认刘亚莉共计给付海派龙公司工程款为881000元。施工期间，海派龙公司按照其公司制度安排员工蒋保国为刘亚莉工程现场工长并负责组织施工，故蒋保国实施的行为应属职务行为，该
正文（节选）
陕西省西安市中级人民法院 陕西省西安市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)陕01民终7154号 上诉人（原审被告）：西安市海派龙装饰工程有限公司，住所地：西安市住所地：西安市沣东新城三桥街道阿房路8号。法定代表人：胡杰，该公司经理。委托诉讼代理人：王润成，男，该公司法务，住陕西省乾县王润成，男，该公司法务，住陕西省乾县城关镇亓家上坡7号。被上诉人（原审原告）：刘亚莉，女，1963年11月……