建设工程施工合同纠纷 （2017）宁0302民初5869号
裁判要旨
山东宁大钢构有限公司与被告签订建设工程施工合同，双方之间形成建设工程施工分包合同关系。 2015年6月17日，山东宁大钢构有限公司被山东宁大建设集团有限公司吸收合并，故山东宁大公司作为本案原告提起诉讼，主体适格。 庭审中，原、被告均认可，原告于2017年7月已将全部验收资料交付被告，故被告应当按照合同约定在收到验收资料5日内向原告作出答复，未表示的，视为原告交付工程，被告应当向原告支付相应的工程款。 经鉴定，原告已完工程价款为1172263.3元，被告已付842000元，尚有330263.3元工程款未付。 合同约定，总价款的5%作为质保金在竣工验收一年后的10日内付清，质保金的履行期限也已届满，被告应向原告全额支付上述工程款。 原告作为施工方，应当依约全面完成施工任务，但原告未完成全部施工任务，构成违约。 被告作为总承包方，未按照合同约定的时间、数额支付工程款，亦构成违约，故双方各自承担相应的违约责任。 因此，原告要求被告承担逾期支付工程款的利息损失71209元的主张，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百二十条、第二百六十九条之规定，判决如下：一、被告
摘要
山东宁大建设集团有限公司与丁某建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院民事判决书（2017）宁0302民初5869号原告：山东宁大建设集团有限公司。 法定代表人：李某。 委托诉讼代理人：刘某，系宁夏侨之桥律师事务所律师，特别授权代理。 被告：丁某，建筑商，住银川市。 委托诉讼代理人：马某，高中文化，住吴忠市，特别授权代理，系被告丁某女婿。 委托诉讼代理人：包某，系宁夏诺辰律师事务所律师，特别授权代理。 原告山东宁大建设集团有限公司（……