建设工程施工合同纠纷 （2016）鲁15民终1905号

原告与被告签订的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律规定,双方均应按合同履行。原告因资金问题向被告明确表示不能履行合同，被告予以认可，并与原告对已完成工程及剩余材料进行确认，双方已协商解除了《建设工程施工合同》。合同解除后，被告继续施工，聊城鸿福公寓临街1#、2#楼已经使用，被告应向原告支付其已完工部分工程款项。关于原告已施工工程价款、剩余材料价款问题：原、被告与该工程的监理单位于2008年2月22日对原告已完工程进行确认，本院认为该时间为双方确定的停工时间，按照鉴定意见原告已施工工程价款为2111923.06元、剩余材料价款为163992.98元。关于被告提出的应付款扣除问题：1、关于刘太祥、强友贤出具的八张借据问题（金额57000元）；刘太祥、强友贤在原告退出施工后继续负责涉案工程的施工，在后续施工中也会存在支取现金的行为；另外借据显示的支取时间在原告退出施工之后，不能证明上述款项系原告借取上述款项，且原告不予认可，上述款项不应在被告应付工程款中扣除。2、关于被告支付给汪泗海的工程款、工资是否抵扣应付原告工程款问题：汪泗海一直清包涉案工程的土建、安装，原告称在退

原告与被告签订的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律规定,双方均应按合同履行。原告因资金问题向被告明确表示不能履行合同，被告予以认可，并与原告对已完成工程及剩余材料进行确认，双方已协商解除了《建设工程施工合同》。合同解除后，被告继续施工，聊城鸿福公寓临街1#、2#楼已经使用，被告应向原告支付其已完工部分工程款项。关于原告已施工工程价款、剩余材料价款问题：原、被告与该工程的监理单位于2008年2月22日对原告已完工程进行确认，本院认为该时间为双方确定的停工时间，按照鉴定意见原告已施工工程价款为2111923.06元、剩余材料价款为163992.98元。关于被告提出的应付款扣除

山东省聊城市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁15民终1905号上诉人（原审被告）聊城市鸿福老年公寓，住所地：山东省聊城市东昌府区。法定代表人岳东根，总经理。委托诉讼代理人刘伟，山东鲁衡律师事务所律师。被上诉人（原审原告）汶上县顺安建筑安装有限公司，住所地：山东省汶上县城开发区巨威大厦东四楼。法定代表人宋庆春，董事长。委托诉讼代理人吴恒霞，男，1968年12月19日出生，汉族，该公司职工……