装饰装修合同纠纷 (2018)浙0421民初4508号

案号
(2018)浙0421民初4508号
法院
嘉善县人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
嘉善县
裁判日期
2019-03-16

裁判要旨

该证据为原告单方面委托其他单位进行评估,被告不予认可,本院不予认定。 原告对被告提供的手机录像真实性不持异议,但认为不能证明被告的证明内容,本院认为据被告陈述,该录像为其2018年8月3日当天拍摄,不能证明施工过程中原告持续耽误被告工期的情况,对被告的证明内容本院不予认定。 被告对原告举证的电线销售单、收款收据不予认可,本院认为销售单、收款收据均与原件核对一致,且该证据内容包含在涉案装饰装修合同中,对该证据的真实性本院予以认定。 本院根据原、被告的陈述以及本院确认的有效证据,认定下列事实:2018年6月5日,原、被告签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》一份,约定原告将位于嘉善县装饰装修工程发包给被告施工。 承包方式为包工包料,总价款60000元,其中押金2000元,6个月后付。 工期自2018年6月8日开工,2018年8月18日竣工,工期70天。 被告指派李学文为驻工地代表。 合同第七条约定:因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,被告应赔偿原告300元。 合同第10页签名下方手写备注:主卧房敲掉并包边被告承担,已付500元红包,同时双方在附件一装饰施工内容表中将工程施工内容明确

摘要

吴家利与李学文装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

浙江省嘉善县人民法院 民 事 判 决 书 (2018)浙0421民初4508号 原告:吴家利,男,汉族,1975年10月14日出生,住安徽省六安市裕安区。 被告:李学文,男,汉族,1972年12月3日出生,住安徽省桐城市。 原告吴家利与被告李学文装饰装修合同纠纷一案,本院于2018年9月4日立案受理,依法适用简易程序于2018年10月17日公开开庭进行了审理。 原、被告均到庭参加诉讼。 本案审……