装饰装修合同纠纷 （2019）粤0604民初15700号
裁判要旨
本案系装饰装修合同纠纷。 原、被告双方签订的《装饰工程合同书》系各方当事人真实意思表示，合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方均应按照上述协议的约定善意、全面、严格地履行各自承担的义务。 关于合同解除。 综合原告起诉意见和陈述，原告主张，双方约定涉案房屋装修工程的工期为90个工作日，自2018年1月24日起，因有增补工程，原告给予合理期间，涉案房屋装修工程应于2018年8月前完成。 根据涉案《装饰工程合同书》第一条第3点约定：“双方商定本工程90个工作日，乙方按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。 即自2018年1月24日起（工期以施工材料进场的第二天计）。” 故，根据合同对工期的具体约定，涉案合同中“竣工日期2109年6月1日”实属笔误，被告应于2018年6月1日前完成涉案工程的装修施工。 虽然在2018年6月20日和2018年8月9日，原告在涉案合同约定基础上两次增加工程项目，且约定新增工程价款分别为26000元和10000元，但未约定工期顺延时间。 因被告未提出抗辩亦未提出有效证据予以反驳，故本院综合涉案合同约定的工程内容、工程量和两次增加工程量、工程内容对
摘要
魏婷瑜与佛山市艺墅饰家装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省佛山市禅城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0604民初15700号原告：魏婷瑜，女，1982年10月1日出生，汉族，住广东省佛山市南海区，委托诉讼代理人：李志，广东华法律师事务所律师。 被告：佛山市艺墅饰家装饰设计有限公司，住所地广东省佛山市禅城区季华一路26号二座2幢703房B，统一社会信用代码：91440604315206193K。 法定代表人：林美全。 原告魏婷瑜诉被告佛山市……