装饰装修合同纠纷 （2019）粤0105民初8581号
裁判要旨
已生效的民事判决书，已认定歌缔公司将其承包的涉案装饰装修工程转包给刘叶华的行为，刘叶华没有建设工程施工资质而承接涉案装饰装修工程的行为，均违反了法律、行政法规的强制性规定，双方为此而签订的涉案《装饰工程施工发包合同书》依法为无效合同。 据此，歌缔公司提出按照涉案《装饰工程施工发包合同书》的约定，要求刘叶华支付工程延误违约金，缺乏依据，本院不予采纳。 另外，从刘叶华所提交的微信聊天记录和项目联系函等证据来看，也反映涉案工程在施工过程中，确实存在工程量的变更，因此，刘叶华所称因存在工程量的增加变更而导致工期延长，符合客观实际需要。 歌缔公司虽然在起诉意见中提及因刘叶华施工有质量问题导致工期延误，但其又在庭审中明确其诉求一中并不包含对刘叶华施工质量而索赔的金额。 因此，歌缔公司要求刘叶华支付工程延误违约金666000元，本院不予支持。 关于歌缔公司要求刘叶华返还私自收取的工程款5万元的问题。 刘叶华对此表示是基于增加工程部分而与发包方兰亭序公司结算的工程款，且结算金额是46000元。 歌缔公司虽对此提出异议，但其不能举证反驳，故本院予以采信。 刘叶华表示其实际收到的增加工程款只有4万元，本院
摘要
广州市歌缔装饰设计有限公司与刘叶华装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省广州市海珠区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0105民初8581号原告：广州市歌缔装饰设计有限公司，住所地广州市天河区棠安路288-298号首层、二层局部（轴A-J交1-14部位）广州市天盈建博汇建材市场二层2002-2003房。 法定代表人：刘佳，经理。 委托代理人：唐雄进，广东劲戈律师事务所律师。 委托代理人：张寿春，广东劲戈律师事务所律师.被告：刘叶华，男，1980年7月27日……