建设工程施工合同纠纷 （2013）岳中民再终字第9号

因管涌所致停工的损失应由双方当事人适当分担。对因管涌所致停工39天的损失，本院酌定由省建工集团承担其中20天的损失。关于第四次停工，（2003）湘民二初字第455号民事判决已查明时间为2001年9月27日至2002年1月5日，共计停工109天。省建工集团关于停工天数没有相应证据证明的上诉理由不能成立，本院不予采纳。因第四次停工的主要原因系未移除高压线，而未移除高压线应归责于省建工集团，故本院认为对于第四次停工109天的损失，应由省建工集团承担赔偿责任。关于停工赔偿标准，一审判决按照省定额站发布的建定价（2000）38号文件确定赔偿标准为25元／天并无不当，二审予以采纳。柯松能、陈国良要求停工损失计算标准按36元／天计算，本院不予支持。综上所述，应由省建工集团承担责任的误工天数为20天＋109天＝129天，按照25元／天的赔偿标准计算，因停工所致人工损失应为129×21×25＝67725元。2、关于租赁机械延误工期的违约责任赔偿款71550元，综合前述分析，因延误工期的责任不能全部归咎于柯松能、陈国良两人，省建工集团亦负有责任。故对于该项损失，本院认为应由省建工集团按照承担责任的天数，参

因管涌所致停工的损失应由双方当事人适当分担。对因管涌所致停工39天的损失，本院酌定由省建工集团承担其中20天的损失。关于第四次停工，（2003）湘民二初字第455号民事判决已查明时间为2001年9月27日至2002年1月5日，共计停工109天。省建工集团关于停工天数没有相应证据证明的上诉理由不能成立，本院不予采纳。因第四次停工的主要原因系未移除高压线，而未移除高压线应归责于省建工集团，故本院认为对于第四次停工109天的损失，应由省建工集团承担赔偿责任。关于停工赔偿标准，一审判决按照省定额站发布的建定价（2000）38号文件确定赔偿标准为25元／天并无不当，二审予以采纳。柯松能、陈国良要求停工损

湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）岳中民再终字第9号上诉人（原审原告）：陈国良，男，1942年9月21日出生，汉族，江苏省徐州市人。上诉人（原审原告）：柯松能，男，1957年10月7日出生，汉族，广东省吴川市人。两上诉人的共同委托代理人：王国华，男，1941年8月5日出生，汉族，湖南省湘阴县人，湘阴县卫生局退休干部。上诉人（原审被告）：湖南省建筑工程集团总公司。法定代表人：刘运……