建设工程施工合同纠纷 （2016）最高法民申3264号

成飞公司提交的证据足以证明工期延误是有客观原因的，且不能归责于成飞公司。《补充合同》第十条第四款第三项约定，成飞公司的实际工程进度滞后于报送并批准的进度计划7天，监理工程师应发出书面通知加快进度，如成飞公司接到通知后不及时采取措施，蜀记公司将发出书面通知进行处罚或终止合同。在成飞公司已举证证明工期延误系由客观原因导致的情况下，蜀记公司并未提交证据进一步证明工期延误系由成飞公司的施工进度滞后所致，故原审法院认定成飞公司不承担逾期竣工违约责任，并无不当。二、关于蜀记公司是否应当支付逾期工程款资金占用利息蜀记公司主张，工程备案后双方尚未完成结算，责任不在蜀记公司，是否付款无法确定，且成飞公司未提供发票，蜀记公司不应当承担违约责任。本院认为，《补充合同》第六条第一款约定，竣工验收合格备案后20天内付至工程总价款90%，原审法院以该合同约定为依据，判决蜀记公司承担逾期付款的资金占用损失，并无不当。《补充合同》第八条约定，支付工程进度款和办理竣工结算是蜀记公司的义务。据此，蜀记公司未办理工程结算，其支付款项未达到《补充合同》约定比例，应当承担违约责任。蜀记公司关于成飞公司未提供发票，其不应当承担违

成飞公司提交的证据足以证明工期延误是有客观原因的，且不能归责于成飞公司。《补充合同》第十条第四款第三项约定，成飞公司的实际工程进度滞后于报送并批准的进度计划7天，监理工程师应发出书面通知加快进度，如成飞公司接到通知后不及时采取措施，蜀记公司将发出书面通知进行处罚或终止合同。在成飞公司已举证证明工期延误系由客观原因导致的情况下，蜀记公司并未提交证据进一步证明工期延误系由成飞公司的施工进度滞后所致，故原审法院认定成飞公司不承担逾期竣工违约责任，并无不当。二、关于蜀记公司是否应当支付逾期工程款资金占用利息蜀记公司主张，工程备案后双方尚未完成结算，责任不在蜀记公司，是否付款无法确定，且成飞公司未提供发

,中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2016）最高法民申3264号再审申请人（一审被告、反诉原告,二审上诉人）：成都蜀记天正房地产开发有限公司。住所地：四川省成都市温江区柳城镇新南路***号。法定代表人：熊南奇，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：黄少扉，北京市中银（成都）律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨忠建，四川经川律师事务所律师。被申请人（一审原告、反诉被告,二审被上诉人）：……