建设工程施工合同纠纷 （2020）粤19民终9855号

本案为建设工程施工合同纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，二审法院应对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。基于当事人的诉辩主张，本案二审争议焦点为:一、案涉施工合同是否有效；二、东力公司是否存在逾期完工的行为；三、案涉工程总价款应如何认定；四、富盈房地产公司支付工程尾款的条件是否成就，及应否支付逾期付款利息。 关于争议焦点一。2010年10月28日，双方当事人签订了《富盈加州阳光海岸花园项目13-15#、68#、69#楼水电安装工程施工合同》（以下简称案涉施工合同），约定的施工范围为富盈加州阳光海岸花园项目13-15#、68#、69#楼水电安装工程。案涉施工合同签订之时，东力公司取得了有效期限自2006年4月18日始至2012年4月17日止的《承装（修、试）电力设施许可证》（承装类五级），具备从事10千伏以下电压等级电力设施的安装的资质，但东力公司尚未取得包含“电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、消防设施工程专业承包、输变电工程专业承包”资质的建筑企业资质证书。案涉施工合同包含了“给排水”的施工内容，超越了东力公司的施工资质，一审法院据此认定案涉施工合同无

本案为建设工程施工合同纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，二审法院应对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。基于当事人的诉辩主张，本案二审争议焦点为:一、案涉施工合同是否有效；二、东力公司是否存在逾期完工的行为；三、案涉工程总价款应如何认定；四、富盈房地产公司支付工程尾款的条件是否成就，及应否支付逾期付款利息。 关于争议焦点一。2010年10月28日，双方当事人签订了《富盈加州阳光海岸花园项目13-15#、68#、69#楼水电安装工程施工合同》（以下简称案涉施工合同），约定的施工范围为富盈加州阳光海岸花园项目13-15#、68#、69#楼水电安装工程。案涉施工合同签订之

广东省东莞市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）粤19民终9855号 上诉人（原审被告、反诉原告）：东莞市富盈房地产开发有限公司。住所地：广东省东莞市厚街镇S256省道赤岭路段。统一社会信用代码：914419007408161792。 法定代表人：王燕凤，总经理。 委托诉讼代理人：刘立泉，该公司员工。 委托诉讼代理人：李吉莲，该公司员工。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：东莞市东力电器设……