建设工程施工合同纠纷 （2017）皖02民终996号
裁判要旨
信诚建设公司与新江淮电缆公司签订《建筑工程施工合同》，并依法向无为县住房和城乡建设局办理备案手续，该合同合法有效，应受法律保护。对于信诚建设公司要求解除与新江淮电缆公司于2011年5月6日签订的《建设工程施工合同》的诉讼请求，因江淮电缆公司于2012年6月12日明确表示该工程因贷款原因要求停工，信诚建设公司并未表示异议，无为县人民政府改变原新江淮电缆公司地块土地性质，对该涉案地块重新收储，该《建设工程施工合同》已无实际履行的可能，故对信诚建设公司要求解除《建设工程施工合同》的诉讼请求应予支持。信诚建设公司主张按24009794.70元计算涉案工程造价，江淮电缆公司主张按18654394.93元（含停工损失补偿费204.90万元）计算涉案工程造价，双方提供的工程造价因均不具有司法公信力而不能被采信，涉案工程已完工工程造价应认定为16209489.31元。江淮电缆公司认可信诚建设公司停工期间损失为204.90万元，这是当事人对其实体权利处置，一审法院予以采纳。综上，涉案工程造价16209489.31元，江淮电缆公司认可停工损失2049000元，上述有效主张为18258489.31元，江淮电
摘要
安徽江淮电缆集团有限公司、安徽信诚建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖02民终996号上诉人（原审本诉被告、反诉原告）：安徽江淮电缆集团有限公司，住所地安徽省无为县高沟镇龙庵工业区。法定代表人：后力，该公司董事长。委托诉讼代理人：胡明，安徽点津律师事务所律师。上诉人（原审本诉原告、反诉被告）：安徽信诚建设有限公司，住所地安徽省无为县金塔路世纪花园。法定代表人：陈荣家，该公司总经理。委托诉讼代理人：莫宏明，安徽铭……