装饰装修合同纠纷 （2018）豫0105民初19751号
裁判要旨
当事人对自己的主张，有责任提供证据。 渡德公司称王胜军欠付工程款，双方签订的《河南省室内装饰装修工程施工合同》显示，总价款25万元，双方均认可王胜军已支付15万元，故王胜军尚余10万元未支付。 另渡德公司提供的其与王胜军的录音显示，王胜军对工程施工过程中存在增减项并无异议，且认可按照5万元计价，故王胜军应再支付渡德公司工程款15万元。 渡德公司称王胜军逾期支付工程款违约，主张按照月息2%支付违约金，合同约定的施工日期为2017年10月5日至2017年11月5日，后因存在工程增减项未按约定时间竣工，但王胜军自认其于2017年12月5日接收了本案商铺并投入使用，其应按照合同约定的付款期限竣工验收三日内付款，渡德公司主张王胜军支付违约金不超出合同约定，故王胜军应自2017年12月9日起按照月利率2%向渡德公司支付逾期付款违约金至实际支付之日止。 《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第二条规定：发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，合同相对人请求该发起人承担合同责任的，人民法院应予支持。 公司成立后对前款规定的合同予以确认，或者已经实际享有合同权利或者履行合同义务，合同相对人请求公司
摘要
河南渡德装饰工程有限公司与河南久香斋餐饮管理有限公司、王胜军装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省郑州市金水区人民法院民 事 判 决 书(2018)豫0105民初19751号原告（反诉被告）河南渡德装饰工程有限公司，住所地郑州市金水区农科路北、科明路**楼****。 法定代表人陈万松，系总经理。 委托代理人赵鑫、杨志强，河南栋梁律师事务所律师。 被告（反诉原告）河南久香斋餐饮管理有限公司，住所地郑州，住所地郑州市金水区花园路与农科路西北角建业凯旋广场**楼****商铺>法定代表人李红，系……