建设工程施工合同纠纷 （2021）鄂01民终2261号

北京波森特公司根据与武汉清能公司口头约定，于2015年底完成案涉清能·清江锦城项目K8地块预制十边形载体桩工程，其后出现大面积不合格桩的问题，后由北京波森特公司、武汉清能公司汇同设计单位、监理单位等四方经过论证、协商，共同签署了《认定报告》，确定了各方责任，即Ⅰ、Ⅱ类桩共计868根（占比72%）由武汉清能公司承担费用；Ⅲ类桩共计337根（占比28%）由北京波森特公司承担费用，系各方真实意思的表示，且未违反国家有关法律规定，合法有效，当事人应当按照此约定全面履行各自义务。其后，北京波森特公司将《认定报告》中涉及自身的所有债权全部转让给湖北波森特公司并通知了武汉清能公司，符合法律规定，已发生法律效力。现根据案涉鉴定意见，清能·清江锦城K8地块868根预制十边形载体桩工程的工程造价为9602702.01元，武汉清能公司应向湖北波森特公司支付。关于868根预制十边形载体桩桩头破除费用95981.70元武汉清能公司是否应予一同给付的问题，因湖北波森特公司提交的证据尚不能充分证明其已经全部、适当完成了上述破桩项目，一审法院对事实清楚的部分先行判决，湖北波森特公司可收集证据后另行主张权利。关于延期付

北京波森特公司根据与武汉清能公司口头约定，于2015年底完成案涉清能·清江锦城项目K8地块预制十边形载体桩工程，其后出现大面积不合格桩的问题，后由北京波森特公司、武汉清能公司汇同设计单位、监理单位等四方经过论证、协商，共同签署了《认定报告》，确定了各方责任，即Ⅰ、Ⅱ类桩共计868根（占比72%）由武汉清能公司承担费用；Ⅲ类桩共计337根（占比28%）由北京波森特公司承担费用，系各方真实意思的表示，且未违反国家有关法律规定，合法有效，当事人应当按照此约定全面履行各自义务。其后，北京波森特公司将《认定报告》中涉及自身的所有债权全部转让给湖北波森特公司并通知了武汉清能公司，符合法律规定，已发生法律效

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂01民终2261号上诉人（原审原告）：湖北波森特岩土工程有限公司，住所地湖北省武汉市洪山区珞瑜路609号联合国际大厦1001室。法定代表人：杨华明，公司总经理。委托诉讼代理人：胡俊，湖北维勒律师事务所律师。上诉人（原审被告）：武汉清能普提金置业有限公司，住所地湖北省武汉市洪山区张家湾街烽胜路55号。法定代表人：蒋光红，公司执行董事。委托诉讼代……