承揽合同纠纷 （2020）苏06民终4465号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。陆九良承揽李伟彩钢棚工程理应按照定作人要求保质保量全面完成工程。李伟作为定作人则应按照约定履行工程款的支付义务。本案中因施工过程中工人遭高压电电击跌地受伤而导致工程搁浅，陆九良不再继续施工。陆九良诉称因事故导致其没有钱垫资而李伟不予给付，故不再继续施工。对此法院认为，按照双方交易的惯例均系工程完工验收后进行结算，故陆九良在工期进行过程中以没有钱垫资而不再继续施工，不符合通常的交易习惯，法院不予采信。因承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求其承担赔偿损失、减少报酬等违约责任。本案的争议焦点在于总工程量如何确定。陆九良主张按照展开面积计算，李伟则辩称应按照地面面积计算，对此因双方未签订书面协议而无法明确，但参照陆九良、李伟双方之前的计算惯例及市场通常价格，陆九良主张按展开面积计算，符合常理，法院予以支持。西侧面及东侧面、顶部彩钢板面积已经相关鉴定机构予以测绘明确，鉴定机构鉴定主体适格，程序合法，鉴定结果可以作为本案判决的依据。南墙面因原材料已经拆除，无法进行测量，陆九良亦不再主张南墙面的工程款，法院予以准许。故法院对西侧面及东侧面、顶部彩

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。陆九良承揽李伟彩钢棚工程理应按照定作人要求保质保量全面完成工程。李伟作为定作人则应按照约定履行工程款的支付义务。本案中因施工过程中工人遭高压电电击跌地受伤而导致工程搁浅，陆九良不再继续施工。陆九良诉称因事故导致其没有钱垫资而李伟不予给付，故不再继续施工。对此法院认为，按照双方交易的惯例均系工程完工验收后进行结算，故陆九良在工期进行过程中以没有钱垫资而不再继续施工，不符合通常的交易习惯，法院不予采信。因承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求其承担赔偿损失、减少报酬等违约责任。本案的争议焦点在于总工程量如何确定。陆九良主张按照展开面积计算，李伟则

江苏省南通市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏06民终4465号上诉人（原审被告）：李伟，男，1969年10月7日出生，住徐州市丰县。委托诉讼代理人：徐雄鹰，江苏洲际英杰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：陆九良，男，1981年4月1日出生，住盐城市盐都区。委托诉讼代理人：朱玉娟，启东市王鲍法律服务所法律工作者。上诉人李伟因与被上诉人陆九良承揽合同纠纷一案，不服江苏省启东市人民法院（2……