建设工程施工合同纠纷 （2016）皖03民终1579号

本案争议的焦点是:1、双方签订的《建设工程施工合同》是否应当解除；2、已建工程质量是否合格，是否应当拆除；3、垫付工程款是否应当返还；4、五菱公司诉请的经济损失是否应当由义城公司赔偿。双方在签订《建设工程施工合同》及附件后，没有办理《施工许可证》即开工建设，其行为违反国家相关行政法规，根据《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定，应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工，故双方在没有获得《施工许可证》的情况下关于开工日期、工期等的相关约定与国家相关规定不符，截止本案开庭前一天，五菱公司仍在向相关行政主管部门申办《施工许可证》，相关主管部门给出的处理意见是退回整改，其申办程序正在进行，而对于相关行政主管部门是否会给涉案工程补发《施工许可证》，以及对于没有办理《施工许可证》就开工建设的建设单位及已建工程如何处理，相关行政主管部门正在处理中，目前尚无最终结论。至于已建工程质量是否合格，双方各执一词，对已建工程的质量、工程量及价格等属专业问题需要有资质的部门进行鉴定，在本案审理过程中，当事人曾申请就上述问题进行司法鉴定，但在鉴定部门要求补充相关材料及缴纳鉴定费后，双方又申

本案争议的焦点是:1、双方签订的《建设工程施工合同》是否应当解除；2、已建工程质量是否合格，是否应当拆除；3、垫付工程款是否应当返还；4、五菱公司诉请的经济损失是否应当由义城公司赔偿。双方在签订《建设工程施工合同》及附件后，没有办理《施工许可证》即开工建设，其行为违反国家相关行政法规，根据《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定，应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工，故双方在没有获得《施工许可证》的情况下关于开工日期、工期等的相关约定与国家相关规定不符，截止本案开庭前一天，五菱公司仍在向相关行政主管部门申办《施工许可证》，相关主管部门给出的处理意见是退回整改，其申办程

安徽省蚌埠市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖03民终1579号上诉人（原审原告、反诉被告）：蚌埠市五菱机械制造有限公司，住所地安徽省蚌埠市双墩路2666号，组织机构代码14989348-4。法定代表人：潘锋，该公司总经理。被上诉人（原审被告、反诉原告）：义城建设集团有限公司，住所地安徽省合肥市望江东路149号寰宇上都大厦七楼，统一社会信用代码913400100149140167U（1-……