建设工程施工合同纠纷 （2019）青01民终1772号

西部矿业以唐湖电力整体资产等向青海省投资集团有限责任公司出资后，青海省投资集团有限责任公司将唐湖分公司划转给宁北发电公司，并变更工商登记为青海宁北发电有限责任公司唐湖分公司，宁北发电公司则承继了唐湖分公司的案涉债务，之后北京博奇公司一直与宁北发电公司对接付款事宜。北京博奇公司债务已转移，西部矿业不应承担本案付款责任，北京博奇公司工程款应由宁北发电公司及宁北发电唐湖分公司支付。关于违约责任及付款利息的承担和计算双方争议很大。宁北发电公司提出北京博奇公司未按合同约定及时提供发票，利息计算应自进项税抵扣时开始起算的抗辩理由成立。宁北发电公司提出北京博奇公司竣工日期延误违约在先及未及时提供发票给其造成损失，应抵销工程款的意见，因双方在结算时及出具还款计划的承诺函时宁北发电公司对此均未提出，应当视为对该权利的放弃，宁北发电公司抵销工程款的意见不予采纳。判决：一、宁北发电公司、宁北发电公司唐湖分公司支付北京博奇公司工程款4309004元。二、宁北发电公司及其唐湖分公司支付北京博奇公司延期付款利息517080元。三、驳回北京博奇公司对西部矿业的诉讼请求。上述一、二项款项于判决生效后十日内履行。诉讼费

西部矿业以唐湖电力整体资产等向青海省投资集团有限责任公司出资后，青海省投资集团有限责任公司将唐湖分公司划转给宁北发电公司，并变更工商登记为青海宁北发电有限责任公司唐湖分公司，宁北发电公司则承继了唐湖分公司的案涉债务，之后北京博奇公司一直与宁北发电公司对接付款事宜。北京博奇公司债务已转移，西部矿业不应承担本案付款责任，北京博奇公司工程款应由宁北发电公司及宁北发电唐湖分公司支付。关于违约责任及付款利息的承担和计算双方争议很大。宁北发电公司提出北京博奇公司未按合同约定及时提供发票，利息计算应自进项税抵扣时开始起算的抗辩理由成立。宁北发电公司提出北京博奇公司竣工日期延误违约在先及未及时提供发票给其造成

青海省西宁市中级人民法院民事判决书（2019）青01民终1772号上诉人（原审原告）：北京博奇电力科技有限公司，统一社会信用代码：9111010674008510XK，住所地：北京市丰台区西四环南路**创新大厦****。法定代表人：程里全，该公司董事长。委托诉讼代理人：包鑫，该公司法务经理。委托诉讼代理人：何洪亮，该公司法务部总经理。上诉人（原审被告）：青海宁北发电有限责任公司，统一社会信用代码：……