建设工程施工合同纠纷 （2018）粤06民终3001号
裁判要旨
”部分已有相关认定。（三）省三建公司应承担逾期结算的违约责任。本案合同签订于1993年，还处于计划经济时期，合同多处约定按省市有关规定执行，结算不仅涉及双方，还涉及第三方建设银行，即提交结算不仅是省三建公司的权利，也是其义务。省三建公司一方面以本案合同为基础，超额要求严重违背事实的工程款，足足夸大了3400多万元，还恶意、超标的查封了瑞安公司的资产，引发长达20多年的诉讼，致使瑞安公司支付了长达20多年的利息，瑞安公司受到巨大的损失。综上，请求驳回省三建公司的上诉。瑞安公司向一审法院起诉请求：1.省三建公司向瑞安公司支付逾期竣工违约金32897.15元及以32897.15元为本金按中国人民银行同期同类贷款利率计付从2017年3月17日起至省三建公司实际清偿之日止的逾期付款利息；2.省三建公司向瑞安公司支付逾期提出结算违约金20429135.98元及以20429135.98元为本金按中国人民银行同期同类贷款利率计付从2017年3月17日起至省三建公司实际清偿之日止的利息；3.省三建公司向瑞安公司支付罚款600000元及以600000元为本金按中国人民银行同期同类贷款利率计付从2017年3
摘要
广东省第三建筑工程公司、广东瑞安房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)粤06民终3001号上诉人（原审被告）：广东省第三建筑工程公司，住所广东省广州市越秀区。法定代表人：张忠阳。委托诉讼代理人：陶扬，该公司员工。被上诉人（原审原告）：广东瑞安房地产开发有限公司，住所广东省佛山市南海区。法定代表人：沈柱邦。委托诉讼代理人：周凤琴，广东汇联律师事务所律师。委托诉讼代理人：卢校雯，广东汇联律师事务所律师。上诉人广东省第……