装饰装修合同纠纷 (2019)黑0602民初79号

案号
(2019)黑0602民初79号
法院
黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
黑龙江省大庆市
裁判日期
2019-06-10

裁判要旨

本案系装饰装修合同纠纷。 依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。 当事人应当按照约定履行自己的义务。 被告靓佳装公司与原告王建波签订合同为其装修房屋,系双方真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,该合同成立且生效,且该合同已履行完毕。 本案中,双方约定由于被告靓佳装公司原因致使工程延误,被告靓佳装公司应按约定标准向原告王建波支付违约金。 案涉工程承包方式为被告靓佳装公司包工、包基础施工材料、包全部主材,故由于装修主材未及时进场、工人调配不及时造成的工期延误属于装修公司的原因,故本院认为被告靓佳装公司应按照合同约定向原告王建波支付违约金,原告王建波的诉讼请求于法有据,本院予以支持。 综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定,判决如下:被告大庆市靓佳装公司装饰有限公司于本判决生效之日起十日内一次性向原告王建波给付工程延期违约金9990元。 案件受理费50元、公告费260元,二项合计310元,由被告大庆市靓佳装公司装饰有限公司负担。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对

摘要

王建波与大庆市靓佳装装饰有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院民 事 判 决 书(2019)黑0602民初79号原告:王建波,男,1971年8月29日出生,汉族,个体工商户,住黑龙江省大庆市萨尔图区。 被告:大庆市靓佳装装饰有限公司,住所地黑龙江省大庆市萨尔图区万峰路石材市场综合服务楼**。 法定代表人:沈其刚,该公司执行董事兼总经理。 原告王建波与被告大庆市靓佳装装饰有限公司(以下简称靓佳装公司)装饰装修合同纠纷一案,本院于2……