建设工程施工合同纠纷 （2019）浙07民终6095号

创鑫电力公司和华力特电气公司签订的《宏鹏光伏公司4.1MWP分布式光伏发电（浙江红牌）项目智能微电网系统集成工程施工分包合同》合法有效，予以确认，双方均应按合同约定的条款履行各自的义务。首先，对于尚欠工程款1666332.40元，双方在庭审过程中均无异议。华力特电气公司认为尚未具备支付条件，由于该工程经整改完成并已于2018年1月28日由华力特电气公司自检合格并验收，且该项目工程已向建设方交付并投入并网发电，故尚欠工程余款已具备支付条件，华力特电气公司应予以支付并承担逾期支付违约金。违约金应从创鑫电力公司提交工程结算资料（2018年8月22日）后的10日起算。其次，关于工程质量保证金。由于工程项目已交付使用并已超过合同约定的一年质保期限，建设方也未在使用过程中提出质量异议，故质量保证金已符合退还条件，华力特电气公司应予以退还。再次，于对奖励款，由于创鑫电力公司在庭审后表示，经公司财务核对，已收到该笔款项，不再主张。其四，对于SVG设备款，合同明确约定由发包方承担。创鑫电力公司已举证证明购买该设备所花的款项为240000元，该款项应按合同约定由华力特电气公司返还创鑫电力公司。最后，关于工

创鑫电力公司和华力特电气公司签订的《宏鹏光伏公司4.1MWP分布式光伏发电（浙江红牌）项目智能微电网系统集成工程施工分包合同》合法有效，予以确认，双方均应按合同约定的条款履行各自的义务。首先，对于尚欠工程款1666332.40元，双方在庭审过程中均无异议。华力特电气公司认为尚未具备支付条件，由于该工程经整改完成并已于2018年1月28日由华力特电气公司自检合格并验收，且该项目工程已向建设方交付并投入并网发电，故尚欠工程余款已具备支付条件，华力特电气公司应予以支付并承担逾期支付违约金。违约金应从创鑫电力公司提交工程结算资料（2018年8月22日）后的10日起算。其次，关于工程质量保证金。由于工程

浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）浙07民终6095号上诉人（原审被告）：深圳市华力特电气有限公司，住所地广东省深圳市南山区高新技术工业村R2栋B5，统一社会信用代码：9144030019226785XB。法定代表人：屠方魁，董事长。委托诉讼代理人：宋珩源，北京盈科（金华）律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴丽红，北京盈科（金华）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：上海创鑫电力……