建设工程施工合同纠纷 （2018）兵10民初3号

原告金盛元公司与被告屯富公司签订的《施工合同补充协议》合法有效。在合同履行过程中，被告未按协议约定支付工程款，原告未继续组织施工，导致涉案工程长期处于停工状态，在被告不能支付工程款的情况下，原告中止履行合同，被告未能提供适当担保要求恢复履行，因此，双方的权利义务实际已经终止。对原告主张的停工期间生活费307 200元、新疆屯富鸿源酒店及接待中心设备占用费1 436 000元、新疆屯富鸿源10#楼设备占用费1 062 000元，被告同意偿还，对于原告的该诉讼请求，本院予以支持。本案的争议焦点为： 一、关于原告主张的工程款。 原告按照合同约定组织施工，其中新疆屯富鸿源酒店、新疆屯富鸿源旅游接待中心建筑工程已施工至封顶，被告支付工程款的条件已成就。根据合同约定，主体封顶后，被告应支付工程款的80%，待工程结算审计后支付至工程结算价的95%，本案被告拒不履行合同付款义务，已构成违约，因双方的权利义务实际已经终止，对原告已施工的工程，被告应支付工程款，上述两幢工程鉴定造价合计13 622 028.96元，被告应予支付，对其辩解支付80%工程款的意见，本院不予采纳。被告已支付3 000 0

原告金盛元公司与被告屯富公司签订的《施工合同补充协议》合法有效。在合同履行过程中，被告未按协议约定支付工程款，原告未继续组织施工，导致涉案工程长期处于停工状态，在被告不能支付工程款的情况下，原告中止履行合同，被告未能提供适当担保要求恢复履行，因此，双方的权利义务实际已经终止。对原告主张的停工期间生活费307 200元、新疆屯富鸿源酒店及接待中心设备占用费1 436 000元、新疆屯富鸿源10#楼设备占用费1 062 000元，被告同意偿还，对于原告的该诉讼请求，本院予以支持。本案的争议焦点为： 一、关于原告主张的工程款。 原告按照合同约定组织施工，其中新疆屯富鸿源酒店、新疆屯富鸿源旅游

新疆生产建设兵团第十师中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）兵10民初3号 原告：新疆金盛元建设工程有限公司，统一社会信用代码9165900531337285XP，住所地新疆北屯市工业物流园区光明路以北一号楼公共服务中心。 法定代表人：李强，总经理。 委托诉讼代理人：杜振怀，新疆新勤律师事务所律师。 被告：新疆屯富鸿源房地产开发有限公司，统一社会信用代码91659005……