合同纠纷 （2017）晋07民终2892号

原、被告签订的建设工程委托监理合同合法有效，应予法律保护。被告平舒煤业公司应按合同约定履行，原告要求被告给付合同约定的剩余欠款309761元，本院予以支持。原告主张延期监理服务费901674元，并提供延期监理服务费汇总表，被告对此有异议，本院不予采信，对延期监理服务费双方未有约定，本院酌情支持130000元。判决如下：被告山西平舒煤业有限公司于本判决生效后十日内支付原告山西协力公路工程监理有限公司439761元。本院二审期间，被上诉人提交依据实际产生费用计算的监理服务人员、车辆、设备及房屋租赁费用说明，其中人员工资234948.6元，车辆使用费63000元，房屋租赁及取暖费10350元，试验检测费11000元，办公费9500元，燃油费20139600元、20149500元，总计318618.6元，该费用没有包含公司管理费用、利润和税金。本院认为，该费用说明与其一审提交的费用测算表相差较大，且没有实际支出票据予以佐证，故对该证据不予采纳；被上诉人提交了2013-2015年工程进度说明，证明该一直进行监理服务，上诉人认可延期期间被上诉人继续履行了监理服务，且服务内容不变，故对该证据予以采纳

原、被告签订的建设工程委托监理合同合法有效，应予法律保护。被告平舒煤业公司应按合同约定履行，原告要求被告给付合同约定的剩余欠款309761元，本院予以支持。原告主张延期监理服务费901674元，并提供延期监理服务费汇总表，被告对此有异议，本院不予采信，对延期监理服务费双方未有约定，本院酌情支持130000元。判决如下：被告山西平舒煤业有限公司于本判决生效后十日内支付原告山西协力公路工程监理有限公司439761元。本院二审期间，被上诉人提交依据实际产生费用计算的监理服务人员、车辆、设备及房屋租赁费用说明，其中人员工资234948.6元，车辆使用费63000元，房屋租赁及取暖费10350元，试验检

山西省晋中市中级人民法院民 事 判 决 书（2017)晋07民终2892号上诉人（原审被告）：山西平舒煤业有限公司，住所地寿阳县温家庄乡大兴庄村。法定代表人：穆计科，董事长。委托诉讼代理人：郭保忠，该公司工程管理部部长。被上诉人（原审原告）：山西协力公路工程监理有限公司，住所地山西省晋中市榆次区蕴华街682号。法定代表人：赵宝平，董事长。委托诉讼代理人：郭卫宏，该公司监理部负责人。上诉人山西平舒煤……