建设工程分包合同纠纷 （2018）浙09民终624号

虽然应军明不具备相应施工资质，《架子工班组分包合同》无效，但因讼争工程已经竣工验收合格，故应军明可按合同约定结算工程价款。广宇公司项目部系广宇公司的企业内设机构，不具备法人资格，故应由广宇公司承担付款责任。本案的争议焦点在于广宇公司尚欠应军明工程款金额。首先，应确定应付工程款金额。根据新华公司出具的司法鉴定报告，双方对于其中7584029.33元工程款并无争议，予以确认。对于双方存在争议的两部分工程款，法院认定如下：1.脚手架超时租赁费。高层的脚手架自搭设至开始拆除，期限均未超过13个月，不计算延期费用。别墅D3-D4脚手架自搭建至开始拆除时间为12个月零10天，应计算6个月的超时租赁费，别墅D7-D8脚手架自搭建至开始拆除时间为15个月零26天，应计算9个月的超时租赁费。根据鉴定报告，应计算别墅脚手架超时租赁费82048.17元。广宇公司主张双方口头约定高层脚手架提前拆除与别墅脚手架延期使用产生的费用相互冲抵，无证据证明且应军明不予认可，对广宇公司的该答辩意见，不予采信；2.新增工程量价款。应军明主张1＃、2＃门卫，水泵房，开闭所，1＃、2＃、3＃公变工程款，但该部分工程并不在双方合

虽然应军明不具备相应施工资质，《架子工班组分包合同》无效，但因讼争工程已经竣工验收合格，故应军明可按合同约定结算工程价款。广宇公司项目部系广宇公司的企业内设机构，不具备法人资格，故应由广宇公司承担付款责任。本案的争议焦点在于广宇公司尚欠应军明工程款金额。首先，应确定应付工程款金额。根据新华公司出具的司法鉴定报告，双方对于其中7584029.33元工程款并无争议，予以确认。对于双方存在争议的两部分工程款，法院认定如下：1.脚手架超时租赁费。高层的脚手架自搭设至开始拆除，期限均未超过13个月，不计算延期费用。别墅D3-D4脚手架自搭建至开始拆除时间为12个月零10天，应计算6个月的超时租赁费，别墅

浙江省舟山市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙09民终624号上诉人（原审原告）：应军明，男，1969年12月20日出生，汉族，住浙江省舟山市定海区。被上诉人（原审被告）：浙江舟山广宇建设有限公司，住所地浙江省舟山市定海区千岛路195号建设大厦C座19层。法定代表人：汪粮钢，董事长。委托诉讼代理人：王胜海，浙江京衡（浙江自贸区）律师事务所律师。上诉人应军明因与被上诉人浙江舟山广宇建设有限……