建设工程施工合同纠纷 （2015）沧民终字第3292号

原告与体育场建设指挥部签订的建设工程施工合同，虽然体育场建设指挥部不具有独立法人资格，但是双方签订建设施工合同的程序符合法律规定，原告承建的工程，已经竣工并验收合格，本院不再就合同性质作出认定。因为体育场建设指挥部是被告的派出机构，不具有独立法人资格，其民事法律权利、义务应当由被告承担。原告主张的工程增项款486526.88元，该数额是第三方沧州市仲天工程造价咨询事务所有限责任公司的鉴定结果，其中的343309.15元系法院判决原告应当给付分包施工单位青县建工工程有限公司的工程款，且原告已经履行，该款被告应当给付原告。原告主张486526.88元的利息，依据不足，因为该数额是在原告起诉后，经鉴定于2014年5月20日作出的，对没有确定的数额要求被告承担违约损失于法无据，故对此利息请求本院不予支持，原告主张由于青县建工工程有限公司提起诉讼，给原告造成的诉讼费损失，亦不应支持。原告主张逾期给付工程款的利息，被告未按合同约定给付工程款，应当按照中国人民银行同期、同类贷款利率给付原告利息。原审法院判决：一、被告青县人民政府给付原告河北华奥运动设施有限公司工程款486526.88元；二、被告青县

原告与体育场建设指挥部签订的建设工程施工合同，虽然体育场建设指挥部不具有独立法人资格，但是双方签订建设施工合同的程序符合法律规定，原告承建的工程，已经竣工并验收合格，本院不再就合同性质作出认定。因为体育场建设指挥部是被告的派出机构，不具有独立法人资格，其民事法律权利、义务应当由被告承担。原告主张的工程增项款486526.88元，该数额是第三方沧州市仲天工程造价咨询事务所有限责任公司的鉴定结果，其中的343309.15元系法院判决原告应当给付分包施工单位青县建工工程有限公司的工程款，且原告已经履行，该款被告应当给付原告。原告主张486526.88元的利息，依据不足，因为该数额是在原告起诉后，经鉴

河北省沧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）沧民终字第3292号上诉人（原审被告）：青县人民政府。住所地：河北省青县振兴路*号。法定代表人：车军，该县县长。委托代理人：王彦峨，河北精忠致远律师事务所律师。委托代理人：宋延彬。系青县法制局法制办主任。被上诉人（原审原告）：河北华奥运动设施有限公司。住所地：河北省石家庄市长安区中山东路***号。法定代表人：张文强，该公司执行董事。委托代理人：……