承揽合同纠纷 （2017）陕01民终4122号

湛蓝公司与中航公司签订的《工程合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，双方当事人均应按照合同约定履行各自义务。中航公司虽然仅在《项目资料交付签收单》上签字，未在《项目交付验收单》上盖章签字确认，结合双方签订的《协议》，可以认定涉案工程项目已于2015年10月9日前交付中航公司。从中航公司支付工程款的时间可见，中航公司一直在逾期付款，工程交付期相应顺延，湛蓝公司并未迟延交付工程，故中航公司反诉要求湛蓝公司承担迟延交付工程违约金10700元，于法无据，本院不予支持。湛蓝公司已履行了合同义务，中航公司理应按约支付价款，拖欠不付，构成违约，应承担违约责任。中航公司称除了支付135500元以外，其还向湛蓝公司员工秦昌平支付了5000元，根据中航公司提交的《借条》，该5000元系中航公司与案外人秦昌平的借贷，属另一法律关系，与本案无关。中航公司辩称工程项目存在质量问题而拒付工程款，但未向法庭提交相关证据予以证明且双方约定“质量保证期为调试交工验收完成设备安全过冬后（即2016年3月1日前）或交货后12个月，两者以先到者为准”，现质保期已过，故湛蓝公司要求中

湛蓝公司与中航公司签订的《工程合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，双方当事人均应按照合同约定履行各自义务。中航公司虽然仅在《项目资料交付签收单》上签字，未在《项目交付验收单》上盖章签字确认，结合双方签订的《协议》，可以认定涉案工程项目已于2015年10月9日前交付中航公司。从中航公司支付工程款的时间可见，中航公司一直在逾期付款，工程交付期相应顺延，湛蓝公司并未迟延交付工程，故中航公司反诉要求湛蓝公司承担迟延交付工程违约金10700元，于法无据，本院不予支持。湛蓝公司已履行了合同义务，中航公司理应按约支付价款，拖欠不付，构成违约，应承担违约责任。中航

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）陕01民终4122号上诉人（原审被告、反诉原告）:西咸新区中航健身服务有限公司，住所地陕西省西咸新区沣东新城西咸路东段启航时代广场B区3楼。法定代表人：赵后银，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨红孝，陕西权诚律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：陕西湛蓝新能源科技有限公司，住所地陕西省西安市未央区凤城一路大明宫逸居第2幢1单元23层12……