承揽合同纠纷 （2019）桂0125民初1094号
裁判要旨
关于原告在承揽修建被告的游泳池过程中是否因存在工程质量问题而导致停工的问题。 2016年7月下旬，被告因游泳池工程存在质量问题向上林县司法局巷贤司法所反映要求协调处理，司法所的工作人员接报后到现场实地查看，游泳池施工现场无原告的工人施工，游泳池墙已砌至与地面水平，肉眼可见池底有开裂的痕迹。 由此可见，原告在修建被告游泳池的过程中，确实存在工程质量问题。 司法所的工作人员曾多次电话联系和催促原告到司法所调解处理，但双方因返工、误期、池底开裂等问题未能协商一致，调解未果，故可以认定原告在修建游泳池的过程中出现质量问题后未能协商解决而导致停工。 关于原告请求被告支付建筑材料及人工费有无依据的问题。 虽然原告修建的游泳池出现了质量问题而导致停工，但原告可以就其修建的游泳池的部分工程向被告主张工程款。 原告主张其修建游泳池的费用，除了把被告预支的40000元全部支出了以外，还垫支了37700元，但原告的主张仅有其单方所列的支出明细，无相关的票据或者其他有效证据佐证，被告对原告的主张亦不予认可。 在此情况下，可以通过司法鉴定对原告修建游泳池的造价来进行科学、客观的鉴别和判断。 诉讼中，原告向本院
摘要
雷文克与周丽芳承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广西壮族自治区上林县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0125民初1094号 原告：雷文克，男，1973年8月20日出生，壮族，住上林县。 被告：周丽芳，女，1979年4月5日出生，壮族，住上林县。 委托诉讼代理人：黄焕贤，广西林山律师事务所律师。 委托诉讼代理人：韦建东，广西林山律师事务所实习律师。 原告雷文克与被告周丽芳承揽合同纠纷一案，本院于2019年5月29日立案后，依法……