建设工程施工合同纠纷 （2016）冀04民终5204号

《膜结构工程合同》系双方当事人真实意思表示，内容合法有效。对诉争工程造价为人民币450万元的事实，予以确认。根据双方签订的合同，安装完成验收合格后应支付到合同价款的95%，留5%为质保金，质保期一年，无质量问题，期满后十日内付清。北京中天久业膜建筑技术有限公司提交的竣工验收单上有施工单位、监理单位的签字和盖章，应当认定该工程已由承包方提出申请，但发包人未在规定的时间内验收，按照双方合同约定，发包人逾期验收应视为工程验收合格。故对北京中天久业膜建筑技术有限公司要求时代（邯郸）装备机械物流城有限公司支付剩余工程款115万元的主张，予以支持。时代（邯郸）装备机械物流城有限公司辩称因为本案涉案工程存在质量问题，至今未能合格验收，故不予支付剩余工程款的主张，因未提交相应证据支持，不予支持。对北京中天久业膜建筑技术有限公司诉称的差旅费，因未提交相应证据，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：一、被告时代（邯郸）装备机械物流城有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给原告北京中天久业膜建筑技术有限公司工程款115

《膜结构工程合同》系双方当事人真实意思表示，内容合法有效。对诉争工程造价为人民币450万元的事实，予以确认。根据双方签订的合同，安装完成验收合格后应支付到合同价款的95%，留5%为质保金，质保期一年，无质量问题，期满后十日内付清。北京中天久业膜建筑技术有限公司提交的竣工验收单上有施工单位、监理单位的签字和盖章，应当认定该工程已由承包方提出申请，但发包人未在规定的时间内验收，按照双方合同约定，发包人逾期验收应视为工程验收合格。故对北京中天久业膜建筑技术有限公司要求时代（邯郸）装备机械物流城有限公司支付剩余工程款115万元的主张，予以支持。时代（邯郸）装备机械物流城有限公司辩称因为本案涉案工程存在

河北省邯郸市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）冀04民终5204号上诉人（原审被告）：时代（邯郸）装备机械物流城有限公司。住所地：邯郸市尚璧镇和谐大街与邯临路交叉口西北角时代汽车广场内。法定代表人:吴世勋，该公司总经理。委托诉讼代理人:赵文斌，河北十力律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：北京中天久业膜建筑技术有限公司。住所地：北京海淀区三才堂水清木华园*****号。法定代表人:李中立，该……