建设工程施工合同纠纷 （2021）皖18民终254号

当事人应按合同约定全面、诚实履行各自义务。本案中，乾坤科技公司以施工范围基坑深度实际增加、农家乐种业公司要求增加合同约定外履行内容为由，请求增加给付工程款299273.16元。经审查认为，乾坤科技公司系以工程固定总价方式承包案涉工程，应对合同履行中有可能出现的不可抗力以外的风险承担严格履行责任，因其主张增加工程款依据的事实与理由不属于不可抗力因素，且双方未就此另行达成合意，其亦未充分举证证明存在按农家乐种业公司要求实际履行了合同约定外内容的事实，故其该项诉讼请求不予支持。农家乐种业公司余欠乾坤科技公司工程款162526元的事实业经审理查明，农家乐种业公司应给付该款并承担自起诉之日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止的逾期付款利息。农家乐种业公司辩称案涉工程款应扣减未实际施工的工程量，同时反诉请求乾坤科技公司支付违约金及监理费用228320元，因其未按合同有关增减工程量生效条件的约定履行必要程序，亦无充分证据证明，且双方就延长竣工日期达成一致应视为对合同履行期限重新作出约定，故对其上述辩驳意见及反诉请求均不予支持。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第

当事人应按合同约定全面、诚实履行各自义务。本案中，乾坤科技公司以施工范围基坑深度实际增加、农家乐种业公司要求增加合同约定外履行内容为由，请求增加给付工程款299273.16元。经审查认为，乾坤科技公司系以工程固定总价方式承包案涉工程，应对合同履行中有可能出现的不可抗力以外的风险承担严格履行责任，因其主张增加工程款依据的事实与理由不属于不可抗力因素，且双方未就此另行达成合意，其亦未充分举证证明存在按农家乐种业公司要求实际履行了合同约定外内容的事实，故其该项诉讼请求不予支持。农家乐种业公司余欠乾坤科技公司工程款162526元的事实业经审理查明，农家乐种业公司应给付该款并承担自起诉之日起按同期全国银

安徽省宣城市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)皖18民终254号 上诉人（原审被告、反诉原告）：宣城市农家乐种业有限公司，住所地安徽省宣城市宣州区九洲市场E区40-41号。 法定代表人：唐衡，该公司总经理。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：安徽乾坤建材科技有限公司，住所地安徽省宣城市经济技术开发区宣酒大道（铁山路）89号。 法定代表人:钱冯兵，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李永银，男……