建设工程合同纠纷 （2018）豫04民终1536号
裁判要旨
夏金树借用河南华安建设有限公司（现河南华安建设工程有限公司）资质与平顶山市豫顺达煤矿有限公司签订的《建井施工协议》，是双方当事人的真实意思表示，且不违反相关法律规定，为有效合同。双方当事人均应依约履行。平顶山市豫顺达煤矿有限公司对下欠的工程款负有还款责任。根据证人证言及2010年7月11日的验收结算单，该工程之所以停工，是由于凤凰岭煤矿火药库爆炸，2010年7月8日煤炭局通知停工，故根据双方的《建井施工协议》的他约定，前100米作为乙方的风险押金，以后的工程款按每月工程款的90%结算，其余10%待工程完工后一次性结算付清，故对于2010年6月7日的结算工程款除去已经约定明确的工程款90%即132.336万元外，剩余的10%的工程款也应一并支付。经庭审查明，平顶山市豫顺达煤矿有限公司共计下欠夏金树下余工程款及风险抵押金284.44万元。平顶山市豫顺达煤矿有限公司虽辩称夏金树的起诉已超过诉讼时效，但根据庭审中夏金树提供的证人证言及其曾向平顶山市信访局反映情况来看，夏金树并未怠于行使其债权请求权，故平顶山市豫顺达煤矿有限公司的辩称意见本院不予认可。此外，根据2010年6月13日，平顶山煤业集
摘要
平顶山市豫顺达煤矿有限公司、平顶山市久顺煤业有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
河南省平顶山市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)豫04民终1536号上诉人（原审被告）：平顶山市豫顺达煤矿有限公司，住所地河南省平顶山市。法定代表人：何建华，总经理。委托诉讼代理人：贺锋，河南首位律师事务所律师。委托诉讼代理人：王迎取，1977年6月24日出生，汉族，住河南省平顶山市湛河区，系公司工作人员。上诉人（原审被告）：平顶山市久顺煤业有限公司，住所地河南省平顶山市。法定代表人：胡保……