建设工程施工合同纠纷 （2021）云03民终495号

双方当事人签订的《兴成煤矿矿建工程施工承包合同》和《兴成煤矿井巷拓展工程施工承包补充协议》系双方当事人自愿签订，依法有效。基于双方当事人解除合同的意愿，结合案件具体情况，继续履行合同已无必要和可能，同意解除双方签订的施工合同及补充协议，被告应支付原告已完工程下欠款项，并退还原告保证金。由于云南凯迪煤业公司未按照合同约定支付工程款，导致工程停工，被告云南凯迪煤业公司应当承担相应的违约责任，即停工期间按同期银行贷款基准利率（年利率4.75%）承担利息和按约定赔偿停工期间原告损失每天1000元。停工期为自2018年9月28日至2020年8月11日共683天。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第一款、第九十八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条规定，判决：一、解除原告成都环境工程建设有限公司与被告云南凯迪煤业集团有限公司签订的《兴成煤矿矿建工程施工承包合同》和《兴成煤矿井卷拓展工程施工承包补充协议》；二、由被告云南凯迪煤业集团有限公司支付原告成都环境工程建设有限公司下欠工程款2321924.29元，并支付逾期付款期间的利息206380.9元（2321924

双方当事人签订的《兴成煤矿矿建工程施工承包合同》和《兴成煤矿井巷拓展工程施工承包补充协议》系双方当事人自愿签订，依法有效。基于双方当事人解除合同的意愿，结合案件具体情况，继续履行合同已无必要和可能，同意解除双方签订的施工合同及补充协议，被告应支付原告已完工程下欠款项，并退还原告保证金。由于云南凯迪煤业公司未按照合同约定支付工程款，导致工程停工，被告云南凯迪煤业公司应当承担相应的违约责任，即停工期间按同期银行贷款基准利率（年利率4.75%）承担利息和按约定赔偿停工期间原告损失每天1000元。停工期为自2018年9月28日至2020年8月11日共683天。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》

云南省曲靖市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）云03民终495号上诉人（原审被告）：云南凯迪煤业集团有限公司，统一社会信用代码91530000784648189C，住所地云南省曲靖市开发区三元名城步行街。法定代表人：王文兴，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈曦，云南惠滇律师事务所律师。委托诉讼代理人：张顺琼，女，1968年10月28日生，汉族，住云南省曲靖市麒麟区。被上诉人（原审原告）：成都……