装饰装修合同纠纷 （2019）苏0791民初95号
裁判要旨
原告杨宏与被告砚海装饰设计公司签订的《装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，未违反相关法律、行政法规规定，依法成立，合法有效，双方当事人均应按约定履行己方义务。 原告向被告支付了合同款项，被告应当全面履行合同约定完成涉案房屋的装饰装修。 由于被告资金困难导致案涉房屋的装饰装修工程停工，经原告多次催促后仍未履行，导致原告不能实现合同目的，故原告要求与被告砚海装饰设计公司解除合同，符合法律规定，且被告方亦表示同意解除合同，本院依法予以支持。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 对于被告砚海装饰设计公司已完工且双方认可的48870元，本院予以确认。 对于被告方提出原告应承担木门定金6000元、衣柜定金9500元。 本院认为，原告已向被告方支付款项，被告没有按照合同约定将款项用于购买装修材料，现被告资金困难导致无法支付木门、衣柜后续款项，系被告过错行为导致，应由被告自行承担相应的责任，被告要求原告承担本院不予支持。 对于被告方提出原告应承担员工提成9%即10980元、公司运营费10%即14
摘要
95杨宏与连云港砚海装饰设计工程有限公司、戈长德装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省连云港经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0791民初95号 原告：杨宏，男，1966年2月26日出生，汉族，现住连云港市海州区。 被告：连云港砚海装饰设计工程有限公司，住所地连云港市海州区凌州路秀逸苏杭35栋105室。 法定代表人：戈长德，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张卜（系戈长德的妻子），女，1989年3月12日出生，汉族，现住连云港市海州区。 被告：戈……