装饰装修合同纠纷 (2019)粤0604民初7140号
裁判要旨
本案为装饰装修合同纠纷。 涉案《工程承包合同》为弘烨公司与尤加兵的真实意思表示,内容合法有效,合同双方均得依约行事。 关于弘烨公司诉请的工程款240000元及利息的问题。 弘烨公司作为施工方,对工程是否在合同期限内完工负有举证责任,但其未能举证证明其在2018年8月6日前已完成涉案工程。 相反,尤加兵举证的证据形成了证据链,能够证明弘烨公司在合同约定工期内未完工。 虽弘烨公司未能在合同约定的工期内完工,但尤加兵仍然要向弘烨公司支付已完工部分工程的工程款。 合同约定的工程款为840000元,弘烨公司退场后,尤加兵委托佛山市枫林装饰工程有限公司继续对未完工的部分进行装修并支付了工程款111800元,由此可以认定弘烨公司完工的部分工程款为728200元(840000元-111800元),扣减已支付的597900元,尤加兵还需向弘烨公司支付工程款130300元(728200元-597900元)。 至于利息,本院酌定从弘烨公司起诉之日按银行同期贷款利息计算,弘烨公司诉请超出部分,本院不予支持。 关于尤加兵反诉的修复费用的问题。 针对反诉的费用,分析如下:1、垃圾清运费及墙洞修复费2100元,按照
摘要
佛山市弘烨装饰设计工程有限公司与尤加兵装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广东省佛山市禅城区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0604民初7140号原告(反诉被告):佛山市弘烨装饰设计工程有限公司。 法定代表人:周创,总经理。 委托诉讼代理人:李全,广东国晖(广州)律师事务所律师。 被告(反诉原告):尤加兵,男。 委托诉讼代理人:廖姝婷、李苗苗,均系广东天地正律师事务所律师。 原告佛山弘烨装饰设计工程有限公司(以下简称弘烨公司)诉被告尤加兵装饰装修合同纠纷一案,本……