建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁17民终211号

在原、被告签订御龙湾21#楼保温涂料决算单上显示，支付条件是在21#楼节能验收后一个月内，且分包协议上也约定工程验收包括节能验收内容，对此，原告未提供已进行节能验收证据，且被告不予认可。根据《中华人民共和国合同法》第四十五条规定：当事人对合同效力可以约定附条件，附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。原、被告的约定符合以上法律规定，据此，双方签订的决算单约定的条件现未成就，因此，对原告要求被告支付工程款的诉请，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十八条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第四十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定,判决如下:驳回原告白尧的诉讼请求。案件受理费8565元，由原告白尧负担。 本院二审期间，上诉人提交涉案工程的验收材料复印件一份、涉案工程的竣工日期照片，拟证明涉案工程的节能验收合格已经备案，并申请本院调取涉案资料的原件。本院出具调查令，调取相关验收材料，双方均对验收材料发表了质证意见。本院审查认为，涉案工程已经于2020年7月

在原、被告签订御龙湾21#楼保温涂料决算单上显示，支付条件是在21#楼节能验收后一个月内，且分包协议上也约定工程验收包括节能验收内容，对此，原告未提供已进行节能验收证据，且被告不予认可。根据《中华人民共和国合同法》第四十五条规定：当事人对合同效力可以约定附条件，附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。原、被告的约定符合以上法律规定，据此，双方签订的决算单约定的条件现未成就，因此，对原告要求被告支付工程款的诉请，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十八条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第四十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四

山东省菏泽市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁17民终211号 上诉人（原审原告）：白尧，男，1975年6月14日出生，汉族，住江苏省宿迁市宿城区。 委托诉讼代理人：刘长江，江苏马陵山律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：巨野新华建设集团有限公司，住所地山东省菏泽市巨野县经济技术开发区327国道北侧。 法定代表人：唐德美，董事长。 委托诉讼代理人：李瑞清，山东鲁韵正道律师事务所律师……