装饰装修合同纠纷 （2019）苏0116民初2300号

根据我国合同法第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。 本案中，被告法定代表人在施工过程中失去联系，案涉工程停工，致使原告不能实现合同目的，故原告要求解除合同、赔偿损失的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。 原告支付后期装修费用70616元，有《家庭居室装饰装修工程施工合同》及预算书、支付宝及微信账单、照片、证人证言等证据相互印证，应予认定。 原告实际损失应为61947元（预付款127997元+后期费用70616元-合同价款136666元），超出部分不予认定。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除张友银与南京十二宫装饰工程有限公司于2017年11月14日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同

原告张友银与被告南京十二宫装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

江苏省南京市六合区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0116民初2300号原告：张友银，男，1989年3月13日出生，汉族，住南京市六合区。 被告：南京十二宫装饰工程有限公司，住所地南京市六合区。 法定代表人：刘晓冬，该公司执行董事。 原告张友银与被告南京十二宫装饰工程有限公司（以下简称十二宫公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。……