装饰装修合同纠纷 （2018）苏0115民初10381号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。 本案中，原告许程与被告柏力兰公司签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》是双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。 双方均应当按照约定全面履行各自的义务。 因柏力兰公司以及实际施工企业德力兰公司的原因，导致工程停工，至今未能复工，原告许程有权依法行使合同解除权。 故对许程要求解除与柏力兰公司签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。 对于许程认为其与柏力兰公司签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》已于2018年5月26日解除的主张，因许程提交的律师函系催促柏力兰公司与德力兰公司在收到函件后3日内就继续施工事宜予以回复，如逾期不回复，其将单方解除合同，并非通知柏力兰公司及德

原告许程与被告南京柏力兰建筑装饰有限公司、南京德力兰建筑装饰有限公司、赵文龙装饰装修合同纠纷一案民事判决书

江苏省南京市江宁区人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0115民初10381号原告：许程，男，1987年11月7日生，汉族。 委托诉讼代理人：吴晓宇，江苏金坤律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙逊，四川泰仁（上海）律师事务所律师。 被告：南京柏力兰建筑装饰有限公司，统一社会信用代码913201063393742204，住所地南京市鼓楼区建宁路31号。 法定代表人：姬彩月。 被告：南京德力兰建筑……