建设工程分包合同纠纷 （2019）渝01民终6924号

原告与广建公司签订的《劳务合同》，因原告未取得施工资质，无效。但案涉工程经验收合格，原告有权请求参照合同约定支付工程价款。关于未付工程价款金额，《劳务合同》约定案涉工程价款为总价包干4927738.5元，并约定在合同实施期间不因其他任何因素变化而调整变动，虽然合同无效，但关于工程价款的约定应予参照，故原告与广建公司就《劳务合同》约定的工程的价款应按4927738.5元计算，原告主张按5170715.6元计算缺乏事实依据和法律依据。关于现场签证部分的工程价款，双方约定以技工200元/天、普工120元/天计算，虽然原告举示的现场签证因是复印件不能采信，但被告广建公司认可签证部分按普工每天120元计236个工（总计28320元），故一审法院确认被告广建公司应向原告支付的现场签证部分的工程价款为28320元。关于原告主张的合同外口头通知增加的施工内容的价款37396元，原告已举示的证据不能证明合同外存在增加施工内容，被告也未认可，故一审法院不予支持。关于原告主张的因误工产生的补助256500元，原告已举示的证据不能证明原告因被告的原因受到了窝工损失256500元，被告也未认可，故一审法院不予支

原告与广建公司签订的《劳务合同》，因原告未取得施工资质，无效。但案涉工程经验收合格，原告有权请求参照合同约定支付工程价款。关于未付工程价款金额，《劳务合同》约定案涉工程价款为总价包干4927738.5元，并约定在合同实施期间不因其他任何因素变化而调整变动，虽然合同无效，但关于工程价款的约定应予参照，故原告与广建公司就《劳务合同》约定的工程的价款应按4927738.5元计算，原告主张按5170715.6元计算缺乏事实依据和法律依据。关于现场签证部分的工程价款，双方约定以技工200元/天、普工120元/天计算，虽然原告举示的现场签证因是复印件不能采信，但被告广建公司认可签证部分按普工每天120元计

重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2019）渝01民终6924号上诉人（原审原告）:湖南恒玺建筑劳务有限公司，住所地湖南省长沙市雨花区桂花路273号格蓝康都公寓1、2、3、4栋及地下室、裙楼402房，统一社会信用代码91430111098827224J。法定代表人：李华，该公司总经理。委托诉讼代理人：林海棠，广州臻善律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨中保，广州臻善律师事务所律师。被上诉人（……